问答题
某建筑工程项目地质情况复杂,由于该工程项目建设任务十分紧迫,要求尽快开工并且按时竣工,基础处理工程量难以准确确定。因此,业主按照监理单位的建议,采用单价合同方式与承包方签订了施工合同,对于工程变更、工程计量、合同价款的调整以及工程款的支付等均做了相应规定。
问题
问答题
在施工过程中,若承包商按照监理工程师的指示就部分工程进行了变更施工,试问变更部分合同价款应该根据什么原则进行确定?变更价款的确定应该按什么样的程序进行?
【正确答案】设计变更以后,变更合同价款的调整应该按下列原则和方法进行。
(1)变更合同价款的原则
1)合同中已有适用于变更工程的价格,按照合同已有的价格变更合同价款。
2)合同中只有类似于变更工程的价格,可参照类似价格变更合同价款。
3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行。
(2)确定变更价款的程序
1)承包人于工程变更确定后的14天内,向工程师书面提出有关变更价款的报告。
2)若承包人在工程变更确定后的14天内未向工程师提出变更价款的报告,视为该项变更不涉及对合同价款的调整。
3)工程师应该在收到报告后的14天之内对承包人的要求予以确认或做出其他答复。
4)工程师无正当理由不确认或者答复时,自承包人的报告送达之日起的14天后,变更价款的报告视为被确认。
【答案解析】
问答题
若由于发包方提出的工程变更要求而引发承包方的费用索赔及延长工期的要求,但是发包方与承包方对该项索赔要求未取得一致,应该如何解决该纠纷?
【正确答案】合同双方发生争议可以通过下列途径寻求解决:
(1)协商和解。
(2)有关部门调解。
(3)根据合同约定的仲裁条款申请仲裁。
(4)向有管辖权的法院起诉。
【答案解析】
问答题
在施工过程中,如遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨引起山洪暴发,导致现场临时道路、管网与施工用房等设施以及已施工的部分基础被冲坏,施工设备损坏,运进现场的部分材料被冲走,乙方数名施工人员受伤,雨后乙方花费了很多工时清理现场以及恢复施工条件。为此乙方根据索赔程序提出了延长工期以及费用补偿要求。试问监理工程师应如何审理?
【正确答案】对于特大暴雨引起的山洪暴发不能视为一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素,应该按不可抗力处理由此引起的索赔问题。被冲坏的现场临时道路、管网与施工用房等设施以及已施工的部分基础,被冲走的部分材料,清理现场以及恢复施工条件等经济损失应该由甲方承担;损坏的施工没备,受伤的施工人员及由此造成的人员窝工和设备闲置等经济损失应该由乙方承担;工期顺延。
【答案解析】