问答题 A施工单位承担了某航站楼民航专业弱电系统工程施工任务,系统的机柜与服务器由业主提供。该工程4月1日开始施工,在施工过程中遇到以下情况:情况一:4月3日起,因业主原因停工3d.情况二:4月3日上午上班时,项目经理乙被告知应于该日到货安装的机柜将于7d后到货安装。因停工和机柜晚到,乙向监理工程师提出了累计工期索赔。4月6日上午上班时,乙又被告知原计划应于该日到货次日安装的服务器将推迟7d到货(时间不含4月6日当天),乙为此又向监理工程师提出了增加7d的工期索赔。该服务器必须在机柜安装开始2d后,可开始安装。上述设备延期到货,导致其他相关工作依次顺延。情况三:为追赶进度,在机柜、服务器等设备到货后,乙立即组织施工人员将这些设备开箱、安装和调试。情况四:在敷设光缆过程中,发现其中一根光缆长度不足,乙决定进行接续。情况五:施工单位对全部2001条双绞线自检时发现有1条信道不合格、3条双绞线不通,且均无法修复,乙认为总比例未超过1%,自检结论为台格。施工单位对全部216条光纤信道自检时发现有1条不合格,且无法修复,乙认为比例未超过0.5%,自检结论为台格。

问题

(1)乙在4月3日可以提出的累计工期索赔天数为几天,理由?监理工程师能否接受乙于4月6日提出的工期索赔天数,理由?

(2)乙为追赶进度采取的做法存在什么问题?简述正常的工作程序。

(3)说明光纤接续对光纤端面的要求。有哪几种制备光纤端面的方法?

(4)监理工程师能认可双绞线系统、光纤系统的自检结论吗?简述原因。

【正确答案】
【答案解析】(1)

1)4月3日提出工期索赔天数为7d。理由:由于机柜到货推迟影响工期7d.

2)监理工程师不能接受乙于4月6日提出的新增索赔天数的要求。理由:机柜迟到7d,4月10日可以开始安装,4月12日已具备安装服务器的条件。服务器晚到7d,即4月13日到货,14日可以开始安装,延误工期不可重复计算。


(2)乙做法存在的问题是:缺少到货验收环节,不能立即开箱。正常工作程序是:设备到货后,由建设单位(业主)组织监理单位、施工单位、设备供应商共同进行设备到货验收,验收合格后建设单位、监理单位、施工单位代表签字,建设单位与施工单位签署设备交接记录,此后施工单位才可以开始安装调试。


(3)制备后的光纤接头切割端面应平整与光纤轴线置、无毛刺、无缺损且保持清洁。端面制备方法主要有三种:①刻痕法;②切割钳法;③超声波电动切害法。


(4)双绞线系统的结论可以被认可。原因:双绞线布线全部检测时,无法修复的链路、信道或不合格线对数量有一项超过被检测总数的1%,则判为不合格。本次自检无法修复的链路、信道或不合格线对数量未超过被检测总数1%,可以判定为合格。2)光纤系统的结论不能被认可。原因:光纤信道只要有一条不台格的,就判定光纤系统不合格。