单选题
关于工程竣工日期的说法,错误的是()。无
A、
经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期
B、
未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期
C、
承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期
D、
建设工程竣工前,当事人对工程质量有争议的,工程质量经鉴定合格后,以鉴定日期为竣工日期
【正确答案】
D
【答案解析】
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:(1)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(2)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(3)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。
提交答案
关闭