案例分析题
[背景资料]
某变电工程，业主与施工单位签订了一项变电所电气安装调试合同，施工前，施工单位按业主要求编制了安装调试进度计划，并获得批准，实施的进度计划如图所示。
某变电工程，业主与施工单位签订了一项变电所电气安装调试合同，施工前，施工单位按业主要求编制了安装调试进度计划，并获得批准，实施的进度计划如图所示。
问答题
该安装调试计划工期为多少?哪些工作为关键工作?
【正确答案】安装调试计划工期为120天； 关键工作为工作B，E，G，I。
【答案解析】
问答题
如何处理上述各项事件的索赔要求?
【正确答案】索赔要求的处理： 对于事件1：因业主将设备提前进场，所以增加的保管费用由业主承担，补偿费6000元； 对于事件2：施工单位因人员与安装设备调整问题造成的费用增加和工期延长，属于施工单位的责任，不予赔偿： 对于事件3：业主提供的配电柜内部接线与母线不匹配属于业主责任，造成的工期延长和费用增加应予补偿，补偿额4万元，补偿工期10天； 对于事件4：因电气接线图中标注错误，属于业主责任，费用和工期应予以补偿，补偿额3万元，补偿工期10天。
【答案解析】
问答题
施工单位能获得多少工期和费用补偿?
【正确答案】施工单位可获得的费用补偿为0.6万元+4万元+3万元=7.6万元。 工期补偿为10天+10天=20天。
【答案解析】
问答题
若施工单位与业主在索赔问题上未取得一致，产生合同争议，可以通过什么方式处理和解决?
【正确答案】解决方式为：请第三方调解； 按合同约定的仲裁条款申请仲裁； 向有管辖权的法官诉讼。
【答案解析】