多选题
某机械公司在2000年4月因招待所改造工程请某建筑公司为其施工，双方合同约定：工程总造价400万元，机械公司须在7月底之前将工程款付清，建筑公司应在12月底之前将工程完工并交付给机械公司。2000年12月底，机械公司已付工程款300万元，建筑公司施工至2001年2月完工，但未将工程交付给机械公司。2002年5月机械公司起诉建筑公司，要求建筑公司交付工程并承担招待所未能如期开业的经济损失。建筑公司答辩并反诉，称：工程未能按时完工的原因是机械公司给付工程款拖延，要求机械公司承担违约责任。建筑公司同时申请法院将还未交付的招待所工程拍卖，优先偿还其垫付的工程款。诉讼发生后，该市工商银行和城市信用社作为第三人参加诉讼。工商银行的参诉理由是：机械公司因向其借款已将招待所整楼于2000年3月抵押给工商银行，借款300万，并办理了抵押登记。城市信用社则称：机械公司于2000年5月向其借款200万，将招待所抵押给信用社，没有办理抵押登记手续。问：
多选题
某企业可依据合同法中的______进行抗辩。
【正确答案】
B
【答案解析】[解析] 本题考核合同履行中的抗辩权及债的保全。当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求(即先履行抗辩权)。本案中，合同当事人机械公司和建筑公司互负债务，并有先后履行顺序，即机械公司须在2000年7月底之前将工程款付清，建筑公司应在12月底之前将工程完工并交付给机械公司。然而至2000年12月底，机械公司只支付工程款300万元，不符合合同约定，建筑公司有权依先履行抗辩权提出抗辩。
多选题
招待所房产如果被拍卖，优先受偿的顺序应当是______。
【正确答案】
B
【答案解析】[解析] 本题考核拍卖工程价款的优先受偿问题。发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《合同法》第286条的规定，认定建筑工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。而且工商银行的有抵押担保的债权应优先于信用社无抵押担保的债权。
多选题
若工程拍卖所得价款300万，银行与信用社的抵押都先后办理了登记，则银行与信用社之间______
【正确答案】
C
【答案解析】[解析] 本题考核一个物上设定多个抵押权的清偿。一个物上设定了多个抵押权，如果都办理了登记，按照登记顺序清偿。本题中银行办理的登记早于信用社，所以银行可以在建筑公司获得清偿之后，进行清偿。
多选题
如果在该案的审理过程中，机械公司拒不出庭，则该案可以______。
【正确答案】
A
【答案解析】[解析] 本题考核民事诉讼的管辖权。根据《民事诉讼法》的规定，无管辖权的法院应当将案件移送至有管辖权的法院；如果两个以上有管辖权的法院均受理了同一案件，则由最先收到起诉状的人民法院管辖。
多选题
如果机械公司对一审的判决不服，提起上诉，第二审人民法院根据当事人在二审中提出的新证据一借据对案件改判或者发回重审，则下列做法不正确的有______。
【正确答案】
A、B、C
【答案解析】[解析] 本题考核对二审新证据的处理。第二审人民法院根据当事人提出的新证据对案件改判或发回重审的，应当在判决书中或者裁定书中写明对新证据的确认，不应当认为是第一审的裁判错误。