单选题 某建设工程竣工后，承包人向发包人提交了竣工验收报告，但发包人未在合同约定的期限内组织验收。人民法院在审理此案时，应当以______ 之日为竣工日期。
  • A.承包人提交验收报告
  • B.承包人起诉之日
  • C.工程竣工验收合格
  • D.发包人实际占用建设工程
 
【正确答案】 A
【答案解析】 当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。