问答题
某变电工程,业主与施工单位签订了一项变电所电气安装调试合同,施工前,施工单位按业主要求编制了安装调试进度计划,并获得批准,实施的进度计划如图所示。
问答题
该安装调试计划工期为多少?哪些工作为关键工作?
【正确答案】安装调试计划工期为120天。
关键工作为工作B、E、G、I。
【答案解析】
问答题
如何处理上述各项事件的索赔要求?
【正确答案】索赔要求的处理是:
对于事件1:因业主将设备提前进场,所以增加的保管费用由业主承担,补偿费用6000元。
对于事件2:施工单位因人员与安装设备调配问题造成的费用增加和工期延长,属于施工单位的责任,不予赔偿。
对于事件3:业主提供的配电柜内部接线与外部母线不匹配属于业主责任,造成的工期延长和费用增加应予补偿,补偿额4万元,补偿工期10天。
对于事件4:电气接线图中标注错误,属于业主责任,费用和工期应予以补偿,补偿额3万元,补偿工期10天。
【答案解析】
问答题
施工单位能获得多少工期和费用补偿?
【正确答案】施工单位可获得的费用补偿为0.6万元+4万元+3万元=7.6万元。
工期补偿为10天+10天=20天。
【答案解析】
问答题
若施工单位与业主在索赔问题上未取得一致,产生合同争议,可以通过什么方式处理和解决?
【正确答案】解决方式:请第三方调解;按合同约定的仲裁条款申请仲裁;向有管辖权的法官诉讼。
【答案解析】