问答题案例三[背景材料]某实施监理的工程项目，在基础施工时，施工人员发现了有研究价值的古墓，监理机构及时采取措施并按有关程序处理了该事件。设备安装工程开始前，施工单位依据总进度计划的要求编制了如图3-1所示的设备安装双代号网络进度计划(时间单位：天)，并得到了总监理工程师批准。依据施工合同的约定，设备安装完成后应进行所有单机无负荷试车和整个设备系统的无负荷联动试车。本工程共有6台设备，主机由建设单位采购，配套辅机由施工单位采购，各台设备采购者和试车者结果见表3-1。[问题]1.简述项目监理机构处理古墓事件的程序。并分析由此事件导致的费用增加由谁承担？工期可否顺延？

问答题1．简述材料质量控制要点。 2．简述施工总平面图设计的步骤。 3．简述施工现场临时用电的配置。 4．施工过程中如何处理噪声扰民问题? 5．筏板基础的施工要点和要求有哪些?

问答题某工程项目施工合同价为560万元，合同工期为6个月，施工合同中规定： (1)开工前业主向施工单位支付合同价20%的预付款。 (2)业主自第一个月起，从施工单位的应得工程款中按10%的比例扣留保留金，保留金限额暂定为合同价的5%，保留金到第三个月底全部扣完。 (3)预付款在最后两个月扣除，每月扣50%。 (4)工程进度款按月结算，不考虑调价。 (5)业主供料价款在发生当月的工程款中扣回。 (6)若施工单位每月实际完成产值不足计划产值的90%时，业主可按实际完成产值的8%的比例扣留工程进度款，在工程竣工结算时将扣留的工程进度款退还施工单位。 (7)经业主签认的施工进度计划和实际完成产值见下表。 施工进度计划和实际完成产值 (单位：万元) 时间/月 1 2 3 4 5 6 计划完成产值 70 90 110 100 100 80 实际完成产值 70 80 120 业主供料价款 8 12 15 该工程施工进入第四个月时，由于业主资金出现困难，合同被迫终止。为此，施工单位提出以下费用补偿要求： (1)施工现场存有为本工程购买的特殊工程材料，计50万元。 (2)因设备撤回基地发生的费用10万元。 (3)人员遣返费用8万元。 问题1.该工程的工程预付款是多少万元?应扣留的保留金为多少万元?

问答题某建设单位准备建一座图书馆，建筑面积5000m2，预算投资400万元，建设工期为10个月。工程采用公开招标的方式确定承包商。按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国建筑法》的规定，建设单位编制了招标文件，并向当地的建设行政管理部门提出了招标申请书，得到了批准。 建设单位依照有关招标投标程序进行公开招标。 由于该工程在设计上比较复杂，根据当地建设局的建议，对参加投标单位的主体要求是最低不得低于二级资质。 拟参加此次投标的五家单位中A、B、D单位为二级资质，C单位为三级资质，E单位为一级资质，而C单位的法定代表人是建设单位某主要领导的亲戚，建设单位招标工作领导小组在资格预审时出现了分歧，正在犹豫不决时，C单位捉出准备组成联合体投标，经C单位的法定代表人的私下活动，建设单位同意让C与A联合承包工程，并明确向A暗示，如果不接受这个投标方案，则该工程的中标将授予B单位。A为了获得该项工程，同意了与C联合承包该工程，并同意将停车楼交给C单位施工。于是A和C联合投标获得成功。A与建设单位签订了《建设工程施工合同》，A与C也签订了联合承包工程的协议。 [问题]1．简述施工招标的公开招标程序。 2．在上述招标过程中，作为该项目的建设单位其行为是否合法?原因何在? 3．从上述背景资料来看，A和C组成的投标联合体是否有效?为什么? 4．通常情况下，招标人和投标人串通投标的行为有哪些表现形式?

问答题(四)某工程的施工合同工期为16周，项目监理机构批准的施工进度计划见图2(时间单位：周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见表2。表2施工单位报价单序号工作名称估算工程量全费用综合单价(元/m3)合价(万元)1A800m3300242B1200m332038.43C20次——4D1600m328044.8工程施工到第4周时进行进度检查，发生如下事件：事件1：A工作已经完成，但由于设计图纸局部修改，实际完成的工程量为840m3，工作持续时间未变。事件2：B工作施工时，遇到异常恶劣的气候，造成施工单位的施工机械损坏和施工人工窝工，损失1万元，实际只完成估算工程量的25%。事件3：C工作为检验检测配合工作，只完成了估算工程量的20%，施工单位实际发生检验检测配合工作费用5000元。事件4：施工中发现地下文物，导致D工作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置4个台班，台班单价为300元/台班、折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。问题1.根据第4周末的检查结果，在图1上绘制实际进度前锋线，逐项分析B、C、D三项工作的实际进度对工期的影响，并说明理由。

问答题建筑装饰装修工程质量计划是以什么标准为基础的管理文件?2．建设单位工程师的做法是否正确，试说明两者区别。

问答题1．试分析这起事故的原因。 2．项目经理应当如何处理此事故。 3．项目安全控制方针是什么? 4．建筑企业常见的主要危险因素有哪些?可能导致何种事故的发生?

问答题某写字楼工程，地下1层，地上15层，框架剪力墙结构。首层中厅高12m，施工单位的项目部编制的模板支架施工方案是满堂扣件式钢管脚手架，方案由项目部技术负责人审批后实施。施工中，某工人在中厅高空搭设脚手架时随手将扳手放在脚手架上，脚手架受震动后扳手从上面滑落，顺着楼板预留洞口(平面尺寸0.25m×0.50m)砸到在地下室施工的工人王某头部。由于王某认为在室内的楼板下作业没有危险，故没有戴安全帽，被砸成重伤。 问题：1.说明该起安全事故的直接原因与间接原因。

问答题[案例2] 背景：某建筑工程项目，在基础混凝土的施工过程中，发现其施工质量存在强度不足问题。 问题：1)简述工程质量事故处理的程序和基本要求。 2)简述工程施工阶段隐蔽工程验收的主要项目及内容。

问答题某工程项目业主委托了一监理单位进行监理，在委托监理任务之前，业主与施工单位已经签订施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理，若你作为一名监理工程师，对遇到的下列问题，应提出怎样的处理意见。问题1．在施工招标文件中，按工期定额计算，工期为550天。但在施工合同中，开工日期为1997年 12月15日，竣工日期为1999年7月20日， 日历天数为581天，请问监理的工期目标应为多少天?为什么? 2．施工合同规定，业主给施工单位供应图纸7套，施工单位在施工中要求业主再提供3套图纸，增加的施工图纸的费用应由谁来支付? 3．在基槽开挖土方完成后，施工单位未对基槽四周进行围栏防护，业主代表进入施工现场不慎掉入基坑摔伤，由此发生的医疗费用应由谁来支付，为什么? 4．在结构施工中，施工单位需要在夜间浇筑混凝土，经业主同意并办理了有关平续。按地方政府有关规定，在晚上11点以后一般不得施工，若有特殊情况，需要给附近居民补贴，此项费用由谁来承担? 5．在结构施工中，由于业主供电线路事故原因，造成施工现场连续停电3天，停电后施工单位为了减少损失，经过调剂，工人尽量安排其他生产工作。但现场一台塔吊、两台混凝土搅拌机停止工作，施工单位按规定时间就停工情况和经济损失提出索赔报告，要求索赔工期和费用，监理工程师应如何批复?

问答题(1)根据双方商定的计划网络图，确定合同工期、关键路线并计算A，B，C，E，I，G工序的总时差。 (2)上述哪些事件乙方可以提出工期和费用补偿要求?哪些事件不能提出工期和费用补偿要求?简述其理由。 (3)每项事件的工期补偿是多少天?总工期补偿多少天? (4)假设人工工日单价为25元/工日，应由甲方补偿的人工窝工和降效费12元/工日，管理费、利润等不予补偿。试计算甲方应给予乙方的追加工程款为多少?

问答题[案例3] 背景：某业主贷款建一综合大楼工程，贷款年利率为12%，银行给出两个还款方案，甲方案为第5年末一次偿还5000万元；乙方案为第3年末开始偿还，连续3年每年末偿还1500万元。业主要求承包商加快施工进度，如提前见效益，奖承包商50万元，并签有协议。承包商擅自使用某整体提升脚手架专利，并向别人推广使用，收取费用，造成侵权，引起纠纷，法院判决承包商赔偿专利权人60万元。 结果工期提前，产生效益，但业主以承包商侵权引起纠纷为由，拒付资金50万元。 问题：1)试计算哪种还款方案最优? 2)承包商若不向别人推广并收费，就不是侵权，不应赔偿，这种说法对吗? 3)业主拒付奖金的做法恰当吗?

问答题背景： 某建筑公司承建了某市开发区20层住宅楼，总建筑面积26000m2，建筑高度66.32m，全现浇钢筋混凝土剪力墙结构，筏板基础。工程在外檐装修时采用的是可分段式整体提升脚手架，脚手架的全部安装升降作业，以工程分包的形式交给了该脚手架的设计单位进行。在进行降架作业时，突然两个机位的承重螺栓断裂，造成连续五个机位上的十条承重螺栓相继被剪切，楼南侧51 m长的架体与支撑架脱离，自45m的高度坠落至地面，致使在架体上和地面上作业的20余名工人，除1人从架体上跳入室内幸免外，其余19人中有8人死亡，11人受伤，直接经济损失30万元。经调查，承重螺栓安装不合理，造成螺栓实际承受的载荷远远超过材料能够承受的载荷；脚手架整体超重，实际载荷是原设计载荷的2.7倍；施工现场管理混乱，施工设计方案与现场实际情况不符，施下队伍管理松弛。 问题：1. (1)请简要分析这起事故发生的原因。 (2)本工程这起重大事故可定为哪种等级的重大事故?依据是什么? (3)重大事故发生后，事故发生单位应在24h内写出书面报告，并按规定逐级上报。重大事故书面报告(初报表)应包括哪些内容? (4)施工安全管理责任制中对项目经理的责任是如何规定的? (5)脚手架工程交底与验收的程序是什么?

问答题开标会上能否列入“审查投标单位的资质”这一程序?为什么? 2．为什么甲建筑公司被认定不符合投标资格? 3．为什么乙建筑公司被认定不符合投标资格?

问答题背景： 某市轨道交通2号线穿越江底隧道的旁通道施工过程中，发生大量流沙涌入，引起隧道受损及周边地区地面沉降，造成三幢建筑物严重倾斜及部分防汛墙沉陷，造成直接经济损失1.4亿元。因事故处理及时，未造成人员伤亡。该工程建设单位为某市地铁建设有限公司，施工总承包单位为某市隧道工程股份有限公司(以下简称隧道公司)；隧道公司将该部分工程中的隧道中间风井、旋喷加固、旁通道、垂直通道、冻结加固及风道结构专业工程分包给某矿山工程公司。 经调查，造成事故的原因是分包商某矿山工程公司指定的“冻结法施工方案调整”存在缺陷，施工过程中在旁通道冻结条件不太充分的情况下，进行开挖；分包项目存在漏洞，总包单位也未就施工方案向分包公司做说明，隧道公司质量安全员一次也没有去施工作业面进行技术、质量的检查。 问题：1. (1)承包商的主要负责人对承包商安全生产的主要职责是什么? (2)承包商的项目负责人对施工项目安全生产的主要职责是什么? (3)总承包商和分承包商之间的安全生产职责关系如何?该工程项目的安全事故由谁承担主要责任? (4)本案事故的发生和施工的特殊性是有着密切关系的，对于这些特殊工程，为了保证安全需要，根据《建设工程安全生产管理条例》规定，应当有哪些特殊要求?承包商应当对哪些分部分项工程编制专项施工方案? (5)总承包单位项目经理部进行安全技术交底时，必须要做到哪些要求?安全交底的内容包括哪些?

问答题【背景资料】 某承包商承接工程占地面积16 200m2，建筑层数地上22层，地下2层，基础类型为桩基筏形承台板，结构形式为现浇剪力墙，混凝土采用商品混凝土，强度等级有C25、C30、C35、C40级，钢筋采用HPB235级、HRB335级。屋面防水采用SBS改性沥青防水卷材，外墙面喷涂，内墙面和顶棚刮泥子、喷大白，屋面保温采用憎水珍珠岩，外墙保温采用聚苯保温板。根据要求，该工程实行工程监理。施工过程中，甲方采购的防水材料经施工单位检查后使用，但施工完成后发现由于材料问题导致部分地下防水渗漏。甲方认为防水材料已经过一方检查验证，因此甲方对地下防水渗漏的质量问题不承担责任。另外部分特殊钢材采用进口钢材，由供货单位提供了生产厂家的资质证明和材料合格证，并按要求进行了复试后进场，按规定标识码放整齐。 【问题】1. 1．该承包商对进场材料质量控制的要点是什么? 2．承包商对进场材料如何向监理报验? 3．为了保证该工程质量达到设计和规范要求，承包商对进场材料应采取哪些质量控制方法? 4．对该工程钢筋分项工程验收的要点有哪些? 5．对地下防水渗漏的质量问题，甲方的说法是否妥当?请说明理由。 6．进口钢材的采购是否存在问题?请简要说明。

问答题【背景资料】 某建设项目，总建筑面积142 000m2，裙房以下建筑面积45 000m2，主塔楼标准层建筑面积1400m2，东、西塔楼标准层建筑面积各为1200m2。地下2层，地上主塔楼52层东、西塔楼各28层。裙房5层，裙房高度24m，主楼高度160m，整个建筑裙房5层连成整体，5层以上各自独立。全现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构。该工程合同工期24个月，开工日期从垫层浇筑混凝土时开始计算。合同质量要求省部级优质工程。 施工单位制定了如下方案：基于工期相对紧张的原因，5层裙房以下每层同时施工，不采用流水施工；5层以上东、西塔楼作为主要工程施工项目。总工期安排为26个月。为了减少投入，5层裙房以下结构完工拆除外脚手架后，周边不设围护。 【问题】1. 1．本项目选择的工期计划方案是否合理?为什么? 2．本项目的主要工程施工项目选择是否合理?为什么? 3．本项目主体结构5层以下周边不设围护方案是否合理?说明理由。

问答题某大学图书馆进行装修改造，根据施工设计和使用功能的要求，采用大量的轻质隔墙。外墙采用建筑幕墙。承揽该装修改造工程的施工单位根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》规定，对工程细部构造施工质量的控制做了大量的工作。 该施工单位在轻质隔墙施工过程中提出以下技术要求： (1)板材隔墙施工过程中如遇到门洞，应从两侧向门洞处依次施工； (2)石膏板安装牢固时，隔墙端部的石膏板与周围的墙、柱应留有10mm的槽口，槽口处加注嵌缝膏，使面板与邻近表面接触紧密； (3)当轻质隔墙下端用木踢脚覆盖时，饰面板应与地面留有5～10mm缝隙； (4)石膏板的接缝缝隙应保证为8～10mm。 该施工单位在施工过程中特别注重现场文明施工和现场的环境保护措施，工程竣工后，被评为优质工程。 [问题]1．建筑装饰装修工程细部构造是指哪些子分部工程中的细部节点构造? 2．轻质隔墙按构造方式和所用材料的种类不同可分为哪几种类型?石膏板属于哪种轻质隔墙? 3．逐条判断该施工单位在轻质隔墙施工过程中提出的技术要求的正确与否，如不正确，请改正。 4．简述板材隔墙的施工工艺流程。 5．轻质隔墙的节点处理主要包括哪几项? 6．建筑工程现场文明施工管理的主要内容有哪些? 7．建筑工程施工环境管理计划的主要内容包括哪些?

问答题案例四 [背景材料] 某房屋建筑工程项目，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同。施工合同中规定： (1)设备由建设单位采购，施工单位安装； (2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工，按18元/工日补偿，建设单位原因导致的施工单位设备闲置，按表6-1中所列标准补偿； 表6-1 设备闲置补偿标准表 机械名称 台班单价/(元/台班) 补偿标准 大型起重机 1060 台班单价的60% 自卸汽车(5t) 318 台班单价的40% 自卸汽车(8t) 458 台班单价的50% (3)施工过程中发生的设计变更，其价款按建标[2003]206号文件的规定以工料单价法计价程序计价(以直接费为计算基础)，间接费费率为10%，利润率为5%，税率为3.41%。 该工程在施工过程中发生以下事件。 事件1：施工单位在土方工程填筑时，发现取土区的土壤含水量过大，必须经过晾晒后才能填筑，增加费用30000元，工期延误10天。 事件2：基坑开挖深度为3m，施工组织设计中考虑的放坡系数为0.3(已经监理工程师批准)。施工单位为避免坑壁塌方，开挖时加大了放坡系数，使土方开挖量增加，导致费用超支10000元，工期延误3天。 事件3：施工单位在主体钢结构吊装安装阶段发现钢筋混凝土结构上缺少相应的预埋件，经查实是由于土建施工图纸遗漏该预埋件的错误所致。返工处理后，增加费用20000元，工期延误8天。 事件4：建设单位采购的设备没有按计划时间到场，施工受到影响，施工单位一台大型起重机、两台自卸汽车(载重5t、8t各一台)闲置5天，工人窝工86工日，工期延误 5天。 事件5：某分项工程由于建设单位提出工程使用功能的调整，须进行设计变更。设计变更后，经确认直接工程费增加18000元，措施费增加2000元。 上述事件发生后，施工单位及时向建设单位造价工程师提出索赔要求。 [问题]1.分析以上各事件中造价工程师是否应该批准施工单位的索赔要求？为什么？

问答题某工程项目在基础施工时，施工人员发现了有研究价值的古墓，工程师及时采取措施并按有关程序处理了该事件。设备安装工程开始前，施工单位依据总进度计划的要求编制了如图4-1所示的设备安装双代号网络进度计划(时间单位：天)，并得到了工程师批准。依据施工合同的约定，设备安装完成后应进行所有单机无负荷试车和整个设备系统的无负荷联动试车。本工程共有6台设备，主机由建设单位采购，配套辅机由施工单位采购，各设备采购者和试车结果见表4-1。[问题]1．简述项目工程师处理古墓事件的程序。并分析由此事件导致的费用增加由谁承担?工期可否顺延?2．设备安装工程具备试车条件时单机无负荷试车和无负荷联动试车应分别由谁组织试车?3．请对B、C、D、E、F、H6项工作的设备安装及试车结果未通过的责任进行界定。4．设备安装工程的计划工期和应批准顺延工期各是多少?应补偿施工单位多少费用?