问答题(三) 某开发公司(甲方)与某建筑公司(乙方)签订了某工程施工承包合同，合同总价为800万元，工期为4个月。承包合同规定：(1)主要材料及构配件金额占合同总价的65%；(2)预付备料款额度为合同总价的20%，工程预付款应从未施工工程尚需的主要材料及构配件价值相当于工程预付款备料款时起扣，每月以抵充工程款的方式连续收回；(3)工程保修金为合同总价的3%，甲方从乙方每月的工程款中按3％的比例扣留；(4)除设计变更和其他不可抗力因素外，合同总价不做调整。乙方每月实际完成并签证确认的工程量见表1。 表1 某工程各月实际完成产值 月份 3 4 5 6 完成产值 150 200 250 200 项目经理部为了搞好现场管理，加快施工进度，制定了一系列管理制度，并从现场实际条件出发，作了以下几项的具体安排： (1)按照文明施工检查的项目，在已经完成了现场围挡、封闭管理、材料堆放、现场防火、施工现场标牌的基础上，对其他未完成的项目要求完善。 (2)因临时建筑不足，安排部分工人住在已建成的该工程地下室内。 (3)为加快施工进度，每天要施工到晚上12点。 问 题1.本例的工程预付备料款是多少?

问答题(五) 某工程项目，建设单位通过招标选择了一具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理工作。 在施工公开招标中，有A、B、C、D、E、F、G、H等施工单位报名投标，经监理单位资格预审均符合要求，但建设单位以A施工单位是外地企业为由不同意其参加投标，而监理单位坚持认为A施工单位有资格参加投标。 评标委员会由5人组成，其中当地建设行政管理部门的招标投标管理办公室主任1人、建设单位代表1人、政府提供的专家库中抽取的技术、经济专家3人。 评标时发现，B施工单位投标报价明显低于其他投标单位报价且未能合理说明理由；D施工单位投标报价大写金额小于小写金额；F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求；H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项；其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。 建设单位最终确定G施工单位中标，并按照《建设工程施工合同(示范文本)》与该施工单位签订了施工合同。 工程按期进入安装调试阶段后，由于雷电引发了一场火灾。火灾结束后48小时内，G施工单位向项目监理机构通报了火灾损失情况：工程本身损失150万元；总价值100万元的待安装设备彻底报废；G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元，租赁的施工设备损坏赔偿10万元；其他单位临时停放在现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁。另外，大火扑灭后G施工单位停工5天，造成其他施工机械闲置损失2万元以及必要的管理保卫人员费用支出1万元，并预计工程所需清理、修复费用200万元。损失情况经项目监理机构审核属实。 问 题1.在施工招标资格预审中，监理单位认为A施工单位有资格参加投标是否正确?说明理由。

问答题[案例5] 某一高层住宅项目，框架结构，建筑面积5000m2，该工程项目周围有一加油站，现场正在进行供电设施布置。现场用电主要包括：塔式起重机2台：60kW；混凝土搅拌机2台， 15kW/台；钢筋切断机、弯曲机，10kW；振捣器，15kW；电焊机4台，30kW/台；还有室内外照明用电。 问题：1.(1)施工现场临时用电如何管理? (2)施工现场的防火要求有哪些?

问答题分析该工程质量事故发生的原因。 2．工程质量事故处理的一般程序是什么? 3．工程质量事故处理的基本要求是什么? 4．对工程质量问题常用哪些处理方案?

问答题某单机容量为20万千瓦的火力发电站工程，业主与施工单位签订了单价合同，并委托了监理。在施工过程中，施工单位向监理工程师提出如下费用应由业主支付。1．职工教育经费：因该项目的汽轮机是国外进口的设备，在安装前，需要对安装操作的职工进行培训，培训经费2万元。2．研究试验费：本项目中铁路专用线的一座跨公路预应力拱桥的模型破坏性试验费8万元，改进混凝土泵送工艺试验费3万元，合计11万元。3．临时设施费：为修变电站搭建的民工临时用房5间和为业主搭建的临时办公室3间，分别为2万元和1万元，合计3万元。4．施工机械迁移费：施工吊装机械从另一工地调入本工地的费用1万元。5．施工降效费：(1)根据施工组织设计，部分项目安排在雨季施工，由于采取防雨措施，增加费用2万元。(2)由于业主委托的另一家施工单位进行场区道路施工，影响了本施工单位正常的混凝土浇筑运输作业，监理工程师已审批了原计划和降效增加的工日及机械台班的数量，资料如下。受影响部分的工程原计划用工2200工日，计划支出40元/工日，原计划机械台班360台班，综合台班单价为180元/台班，受施工干扰后完成该部分工程实际用工2800工日，实际支出45元/工日，实际用机械台班410台班，实际支出200元/台班。[问题]1．试分析以上各项费用业主是否应该支付?为什么?2．第5条(2)中提出的降效支付要求，工费和机械使用费各应补偿多少?3．监理工程师绘制的S形曲线如图3-1所示。若该工作进行到第5个月底和第10个月底时，试分析：(1)合同执行到第5个月底时的进度偏差和投资偏差；(2)合同执行到第10个月底时的进度偏差和投资偏差。

问答题某工程有十项工作组成它们之间的网络逻辑关系，如表6—1所示。 表6-1 工作逻辑关系表 工作名称 紧前工作 紧后工作 持续时间/d 工作名称 紧前工作 紧后工作 持续时间/d A — E、F、P、Q 4 F A C、D 6 B — E、P 3 G D、P — 8 C E、F H 5 H C、Q、D — 6 D E、F G、H 6 P A、B G 9 E A、B C、D 2 Q A H 10 [问题]1．依据表中逻辑关系绘制双代号网络图。 2．用图上计算法计算时间参数。 3．简述时标网络计划的绘制方法。 4．简述双代号时标网络计划的优点。 5．根据计算的时间参数，按最早时间绘制双代号时标网络计划。 6．确定该时标网络计划的关键线路并在图上用双线标明。

问答题背景： 某公司(甲方)综合楼工程，地下室1层，地上9层，总建筑面积33 000mm2，箱形基础，框架剪力墙结构。基坑采用土钉墙支护，于5月份完成了土方作业，并制定了雨期施工方案。计划雨期主要施工部位：基础SBS改性沥青卷材防水工程、基础底板钢筋混凝土工程、地下室1层至地上3层结构、地下室土方回填。在垫层完成准备铺设防水卷材时下雨了。施工单位为此采取排水措施如下：让场地内所有雨水流入基坑，在基坑内设一台1寸水泵向场外市政污水管排水。由于水量太大和雨水冲刷，西面临近道路一侧土钉墙支护的土方局部发生塌方。 在装饰装修阶段，首层大堂的室内装饰装修做法见下表。 大堂装饰装修做法表 序号 部位 材料名称 规格 做法 1 顶棚 白色纸面石膏板 加工定做 另见详图 2 地面 优等品奶黄色瓷质砖 800mm×800mm 1:2干硬性水泥砂浆层，水泥浆(掺建成筑胶)结合层 3 内墙面 人造木板 20mm 88J1－1B29外墙37C 该工程位于某居民区，现场场地狭小。施工单位(乙方)为了能在冬季前竣工，采用了夜间施工的赶工方式，为此居民意见很大。施工中为缩短运输时间和运输费用，土方队24小时作业，其出入现场的车辆没有毡盖，在回填时把现场一些废弃物直接用作土方回填。工程竣工后，乙方向甲方提交了竣工报告，甲方为尽早使用，还没有组织验收便提前进住。使用中，公司发现综合楼四层二根梁局部有蜂窝、孔洞，存在质量问题，要求承包方修理。承包方则认为工程未经验收，发包方提前使用出现质量问题，承包商不再承担责任。 问题：1.依据有关法律法规，该质量问题的责任由谁承担? (2)该大堂装饰装修材料进场时有哪些验收要求?通常检验方法有哪些?室内人造木板必须测定什么指标? (3)文明施工在对现场周围环境和居民服务方面有何要求? (4)该综合楼设有火灾自动报警装置，消防审核时发现设在第六层一个计划面积360 m2的大型阅览室，其吊顶材料选用的是纸面石膏板，墙面选用的是玻璃棉装饰吸声板。请问该阅览室装饰装修材料燃烧性能是否符合要求?如不符合要求，请推荐两种符合要求的装饰材料。 (5)本项目雨期施工方案中的排水安排是否合理?本项目比较合理的基坑防汛和雨期防水施工方案是什么?

问答题某建筑安装工程发生如下费用： 支付的人工工资：生产工人的工资50万元；施工企业管理人员的了资5万元；生产工人的劳动保护费2万元；因气候影响的停工工资1万元；工资性补贴1.5万元。 材料采购过程中发生的费用：材料供应价格70万元；装卸费0.5万元；保管费0.3万元；构件安装进行的一般鉴定费0.5万元。 机械使用费55万元。 其他与工程有关的费用是：环境保护费1万元；安全施工费2.3万元；文明施工费0.5万元；排污费2.8万元，各类社会保障费2.4万元；劳动保险费1.2万元；财产保险费2万元；危险作业意外伤害保险费1.7万元；施工排水费2.7万元；工会经费1.0万元。 施工企业向税务机关缴纳4，2万元税金，获得的利润是7万元。问题1. 1．计算人工费、材料费、机械使用费。 2．分别计算直接工程费、措施费、规费、企业管理费。 3．计算直接费和间接费。 4．计算建筑安装工程费。

问答题案例一 [背景材料] 某办公大楼由主楼和裙楼两部分组成，平面呈不规则四边形，主楼二十九层，裙楼四层，地下二层，总建筑面积81650m2。该工程5月份完成主体施工，屋面防水施工安排在8月份。屋面防水层由一层聚氨酯防水涂料和一层自粘SBS高分子防水卷材构成。裙楼地下室回填土施工时已将裙楼外脚手架拆除，在裙楼屋面防水层施工时，因工期紧没有设安全防护栏杆。工人王某在铺贴卷材后退时不慎从屋面掉下，经医院抢救无效死亡。 裙楼屋面防水施工完成后，聚氨酯底胶配制时用的二甲苯稀释剂剩余不多，工人张某随手将剩余的二甲苯从屋面向外倒在了回填土上。 主楼屋面防水工程检查验收时发现少量卷材起鼓，鼓泡有大有小，直径大的达到90mm，鼓泡割破后发现有冷凝水珠。经查阅相关技术资料后发现：没有基层含水率试验和防水卷材粘贴试验记录；屋面防水工程技术交底要求自粘SBS卷材搭接宽度为50mm，接缝口应用密封材料封严，宽度不小于5mm。 [问题]1.从安全防护措施角度指出发生这一起伤亡事故的直接原因。

问答题某建筑公司(乙方)于2007年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m2工业厂家(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3，假设直接费单价为4.2元/m2，综合费率为直接费的20%。该基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工(租赁费450元/台班)。甲、乙双方合同约定2007年5月11日开工，2007年5月20日完工。在实际施工中发生了如下几项事件。 事件1：因租赁的挖掘机大修，晚开工2d，造成人工窝工10个工日。 事件2：施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师2007年5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日。 事件3：2007年5月19日接到监理工程师于2007年5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m3。 事件4：2007年5月20～5月22日，因下大雨迫使基坑开挖暂停，造成人工窝工10个工日。 事件5：2007年5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，2007年5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于2007年5月30日挖坑完毕。 问题1.上述各事件中，建筑公司是否可以向厂方要求工期索赔?说明原因。

问答题某综合楼建筑面积3000m2，是一栋7层L形平面建筑，底层营业厅，2层以上为住宅。底层层高3.5m，2层以上层高3.0m，总高21.5m，基础为混凝土灌注桩墓，上部为现浇钢筋混凝土粱、板、柱的框架结构，主体结构采用C20混凝土，砖砌填充墙。施工单位按照．经监理单位批准的施工方案组织施工，于2004年8月7日完工，经竣工验收后，发现未达到质量合格标准。问题1．工程达到什么条件时，方可进行竣工验收? 2．简述竣工验收的程序和组织。 3．简述工程质量验收的基本要求。 4．工程验收时质量不符合要求应如何处理? 5．单位工程验收的内容包括哪些?

问答题某企业在3年前花20000元购置了一台设备，目前设备的净残值为10000元，估计还能继续使用5年。若保留使用1年，其年末净残值为7000元，年使用费为3000元；保留使用2年，其年末净残值为5500元，年使用费为4000元；保留使用3年，其年末净残值为4000元，年使用费为5000元；保留使用4年，其年末净残值为2500元，年使用费为5000元；保留使用5年，其年末净残值为1000元，年使用费为7000元。 现在市场上出现同类新型设备，新设备的原始费用为15000元，使用寿命估计为10年，年度使用费估计第一年为1000元，以后逐年增加500元，该机器一旦使用，其净残值为1000元。假设基准折现率 ic=8%。问题1. 该企业对现有设备是否进行更新?

问答题某建设单位准备建一座图书馆，建筑面积5000m2，预算投资3500万元，建设工期为10个月。工程采用公开招标的方式确定承包商。按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国建筑法》的规定，建设单位编制了招标文件，并向当地的建设行政管理部门提出了招标申请书，得到了批准。 建设单位依照有关招标投标程序进行公开招标。 由于该工程在设计上比较复杂，根据当地建设局的建议，对参加投标单位和主体要求是最低不得低于二级资质。拟参加此次投标的五家单位中A、B、D单位为二级资质， C单位为三级资质，E单位为一级资质，而C单位的法定代表人是建设单位某主要领导的亲戚，建设单位招标工作领导小组在资格预审时出现了分歧，正在犹豫不决时，C单位拟准备组成联合体投标，经C单位的法定代表人私下活动，建设单位同意让C与A联合承包工程，并明确向A暗示，如果不接受这个投标方案，则该工程的中标将授予B单位。A为了获得该项工程，同意了与C联合承包该工程，并同意将停车楼交给C单位施工。于是 A和C联合投标获得成功。A与建设单位签订了《建设工程施工合同》，A与C也签订了联合承包工程的协议。 问题：1.简述施工招标的公开招标程序。

问答题某工程，建设单位与施_丁单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同。合同约定：工期6个月；A、B工作所用的材料由建设单位采购；合同价款采用以直接费为计算基础的全费用综合单价计价；施工期间若遇物价上涨，只对钢材、水泥和骨料的价格进行调整，调整依据为工程造价管理部门公布的材料价格指数。招标文件中的工程量清单所列各项工作的估算工程量和施工单位的报价见表1，该工程的各项工作按最早开始时间安排，按月匀速施工，经总监理工程师批准的施工进度计划见图3。表1估算工程量和报价工作ABCDEFG估算工程量(m3)2500300045002200230025002000报价(元/m3)100150120180100150200施工过程中，发生如下事件：事件1：施工单位有两台大型机械设备需要进场，施工单位提出应由建设单位支付其进场费，但建设单位不同意另行支付。事件2：建设单位提供的材料运抵现场后，项目监理机构要求施工单位及时送检，但施工单位称：施工合同专用条款并未对此作出约定，因此，建设单位提供的材料，施工单位没有送检的义务，若一定要施工单位送检，则由建设单位支付材料检测费用。事件3：当施工进行到第3个月末时，建设单位提出一项设计变更，使D工作的工程量增加2000m3。施工单位调整施工方案后，D工作持续时间延长1个月。从第4个月开始，D工作执行新的全费用综合单价。经测算，新单价中直接费为160元/m3，间接费费率为15%，利润率为5%，计税系数为3.41%。事件4：由于施工机械故障，G工作的开始时间推迟了1个月。第6个月恰遇建筑材料价格大幅上涨，造成F、G工作的造价提高，造价管理部门公布的价格指数见表2。施工单位随即向项目监理机构提出了调整F、G工作结算单价的要求。经测算，F、C工作的单价中，钢材、水泥和骨料的价格所占比例均分别为25%、35%和10%。表2建筑材料价格指数费用名称基准月价格指数结算月价格指数钢材105130水泥110140骨料100120问题1.事件1中，建设单位的做法是否正确?说明理由。

问答题某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射塔试验基地施工合同。合同工期为38天，由于该项目急于投入使用，在合同中规定，工期每提前(或拖后)1天奖(罚)5000元，乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划(见图4-2)，并得到甲方代表的同意。实际施工过程中发生了如下几项事件。事件1：在房屋基槽开挖后，发现局部有软弱下卧层。按甲方代表指示，乙方配合地质复查，配合用工为10个工日。地质复查后，根据经甲方代表批准的地基处理方案，增加工程费用4万元，因地基复查和处理使房屋基础施工延长3天，人工窝工15个工日。事件2：在发射塔基础施工时，因发射塔坐落位置的设计尺寸不当，甲方代表要求修改设计，拆除已施工的基础，重新定位施工。由此造成工程费用增加1.5万元，发射塔基础施工延长2天。事件3：在房屋主体施工中，因施工机械故障，造成工人窝工8个工日，房屋主体施工延长2天。事件4：在敷设电缆时，因乙方购买的电缆质量不合格，甲方代表令乙方重新购买合格电缆。由此造成敷设电缆施工延长4天，材料损失费1.2万元。事件5：鉴于该工程工期较紧，乙方在房屋装修过程中采取了加快施工的技术措施，使房屋装修施工缩短3天，该项技术措施费为0.9万元。其余各项工作持续时间和费用均与原计划相符。[问题]1．在上述事件中，乙方可以就哪些事件向甲方提出工期补偿和(或)费用补偿要求?为什么?2．该工程的实际工期为多少天?可得到的工期补偿为多少天?3．假设工程所在地人工费标准为30元/工日，应由甲方给予补偿的窝工人工费补偿标准为18元/工日，间接费、利润等均不予补偿。则在该工程中，乙方可得到的合理的费用补偿有哪几项?费用补偿额为多少元?

问答题某建设单位经相关主管部门批准，组织某建设项目全过程总承包(即EPC模式)的公开招标工作。根据实际情况和建设单位要求，该工程工期定为两年，考虑到各种因素的影响，决定该工程在基本方案确定后即开始招标，确定的招标程序如下： (1)成立该工程招标领导机构； (2)委托招标代理机构代理招标； (3)发出投标邀请书； (4)对报名参加的投标者进行资格预审，并将结果通知合格的申请投标人； (5)向所有获得投标资格的投标人发售招标文件； (6)召开投标预备会； (7)招标文件的澄清与修改； (8)建立评标组织，制定标底和评标、定标办法； (9)召开开标会议，审查投标书； (10)组织评标， (11)与合格的投标者进行质疑澄清； (12)决定中标单位； (13)发出中标通知书； (14)建设单位与中标单位签订承发包合同 [问题]1.指出上述招标程序中的不妥和不完善之处。 2．该工程共有7家投标人投标，在开标过程中，出现如下情况， (1)其中1家投标人的投标书没有按照招标文件的要求进行密封和加盖企业法人印章，经招标监督机构认定，该投标做无效投标处理； (2)其中1家投标人提供的企业法定代表人委托书是复印件，经招标监督机构认定，该投标做无效投标处理， (3)开标人发现剩余的5家投标人中，有1家的投标报价与标底价格相差较大，经现场商议，也作为无效投标处理。 指明以上处理是否正确，并说明原因。 3．假设该工程有效标书经评标专家的评审，其中A、B、C三家投标单位投标方案的有关参数，如表1—4所列。 表1—4 各投标方案有关参数表 投标方案 建设期费用支出/万元 项目运营期/年 项目运营期的年运营成本/万元 工程报废时的残值回收/万元 第1年末 第2年末 A 250 240 15 25 10 B 300 330 20 10 20 C 240 240 15 15 20 若基准折现率为10%，且已知A方案寿命期年费用为72.40万元；B方案寿命期年费用为 69.93万元。试计算C方案寿命期年费用，并利用年费用指标对三个投标方案的优劣进行排序(小数点后保留两位)。 4．建设单位从建设项目投资控制角度考虑，倾向于采用固定总价合同。固定总价合同具有什么特点?

问答题背景： 某建设单位(甲方)通过招标方式与某装饰公司(乙方)签订了某商场装修施工合同，施工开始后，建设单位要求提前竣工，并与装饰公司签订了书面协议。在施工过程中乙方为赶工期发生了质量事故，导致直接经济损失10万元。事故发生后，建设单位以装饰公司不具备履行能力，又不可能保证提前竣工为由，提出终止合同。但装饰公司认为质量事故是因建设单位要求赶工引起的，不同意终止合同。建设单位按合同约定提请仲裁机构裁定终止合同，装饰公司不服，决定向具有管辖权的人民法院起诉。 问题：1. (1)合同争议的解决方式有哪几种? (2)仲裁的原则是什么? (3)有管辖权的人民法院是否可以受理装饰公司的起诉请求?为什么?

问答题背景： 某投资公司投资一幢政府办公楼，决定采用公开招标方式选择施工单位，但招标文件对省内施工单位和省外施工单位提出不同要求，也明确了投标保证金的数额。该公司委托某建筑事务所为该工程编制标底，标底的金额为6 000万元。于2004年1月发出招标公告，后有甲、乙、丙、丁、戊等五家建筑施工单位参加了投标。招标文件规定，1月30日为提交投标文件截止时间，但戊单位2月1日才提交投标保证金。开标会由该省建委主持。甲、乙、丙、丁等四家单位的投标报价均在5000万元左右，与标底相差近1 000万元，这四家投标单位对此向该省委投诉，称招标标底的工程量计算存在夸大的问题，使标底高出实际估价近1 000万元。同时，丁单位向该投资公司要求撤回投标文件，为此，该投资公司请求省建委对原投标进行复核。 4月28日，被指定的省建设工程造价总站对标底进行复核，并提交了复核报告，证明确有标底工程量夸大的问题，使原标底与复核标底相差近1 000万元。由于上述问题久拖不决，导致中标书在开标三个月后一直未能发出。为了能早开工，该公司在获得建委同意后，更改了标底和工程结算方式，并确定乙公司为中标单位。 问题：1. (1)上述招标投标程序中，有哪些不妥之处?试说明理由。 (2)戊单位的投标文件的要求如何处理?为什么? (3)对丁单位撤回投标文件的要求应当如何处理?为什么? (4)问题久拖不决后，能否要求重新进行招标?为什么?

问答题某大型工程项目由政府投资建设，业主委托某招标代理公司代理施工招标。招标代理公司确定该项目采用公开招标方式招标，招标公告在当地政府规定的招标信息网上发布。招标文件中规定：投标担保可采用投标保证金或投标保函方式担保。评标方法采用经评审的最低投标价法。投标有效期为60d。 业主对招标代理公司提出以下要求：为了避免潜在的投标人过多，项目招标公告只在本市日报上发布，且采用邀请招标方式招标。 项目施工招标信息发布以后，共有12家潜在的投标人报名参加投标。业主认为报名参加投标的人数太多，为减少评标工作量，要求招标代理公司仅对报名的潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查。 开标后发现： (1)A投标人的投标报价为8000万元，为最低投标价，经评审后推荐其为中标候选人。 (2)B投标人在开标后又提交了一份补充说明，提出可以降价5%。 (3)C投标人提交的银行投标保函有效期为70d。 (4)D投标人投标文件的投标函盖有企业及企业法定代表人的印章，但没有加盖项目负责人的印章。 (5)E投标人与其他投标人组成了联合体投标，附有各方资质证书，但没有联合体共同投标协议书。 (6)F投标人投标报价最高，故F投标人在开标后第二天撤回其投标文件。 经过标书评审，A投标人被确定为中标候选人。发出中标通知书后，招标人和A投标人进行合同谈判，希望A投标人能再压缩工期、降低费用。经谈判后双方达到一致：不压缩工期，降价3%。 问题1.业主对招标代理公司提出的要求是否正确?说明理由。

问答题[案例1] 某市一安居工程包括三批住宅、一所学校和一家医院，对所有的建筑单位采取公开招标的方式，由招标单位委托某招标代理机构组织招投标活动，此招标代理机构在市建设工程交易信息网及建设工程交易中心发布了招标公告，招标公告明确，当资格预审合格的投标申请人过多时，招标人按照上级有关规定和资格预审文件中明确的方法，从中择优确定不少于7家资格预审合格的投标申请人。经过报名，共有20家投标单位报名参加了投标，后经招标单位、招标代理机构组成的资格审查小组资审，共有10家投标单位符合资审文件要求。 在投标截止时间之前，这10家单位均提交了投标文件，并按照招标文件的规定提交了投标保证金。 问题：1.(1)招标单位对投标单位进行资格预审应包括哪些内容? (2)简述编制投标文件的步骤。 (3)通常情况下哪些投标可作为废标处理? (4)根据《招标投标法》的规定，中标人的投标应当符合哪些条件? (5)根据《招标投标法》的规定，对评标委员会的成员组成有哪些要求?