问答题某实施监理的工程项目,建设单位、勘察单位、设计单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位,根据《建设工程安全生产管理条例》分别组成了工程项目安全生产管理机构,并制订了一系列的安全生产措施。工程参建各单位的安全责任列举如下。
(1)设计单位在编制工程概算时,应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。
(2)施工单位在申请领取施工许可证时,应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。
(3)建设单位在拆除工程施工7日前,应将有关资料报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。
(4)工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,并对建设工程安全生产承担主要责任。
(5)施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任,并依法对本单位的安全生产工作全面负责。
(6)建设工程施工前,施工单位项目负责人应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员做出详细说明,并由双方签字确认。
(7)施工单位使用的在《特种设备安全监察条例》中规定的施工起重机械,在验收前应当经总监理工程师检验合格。
(8)建设单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。
(9)建设行政主管部门将施工现场的监督检查委托给建设工程监理单位具体实施。
问题
问答题某施工单位承建一住宅楼小区工程的施工。该工程中一个单体栋号(4号楼)建筑面积为15720m2,地下二层,地上十二(局部十七)层。建筑物占地面积为741.3m2。东西向长 80.26m,南北向宽18.76m。基底相对标高为-5.895m,±0.000相对标高为55.15m。 在施工前,施工单位编制了各分部分项工程施工方案,其中包括《XX住宅楼小区4号楼土方开挖施工方案》 在该施工方案中确定了工期计划及机具计划,并确定土方开挖工期8天。施工机具计划表见表2-2。 表2-2 施工机具计划表 名称 型号规格 数量 单位 反铲挖土机 W-100 1 台 自卸汽车 15T 12 辆 打夯机 蛙式 3 台 铁锹 30 把 手推车 10 辆 施工步骤及方法说明: 1.开挖前应将施工现场地上障碍物和地下有关影响施工的各种管网清除和处理完毕。 2.根据开挖图由测量员撒好开挖上口灰线,测定地表标高,确定开挖深度,采用放坡大开挖法进行施工,按1:1进行放坡。 3.整个基坑呈长方形,先挖第一步表面渣土,第二步用挖土机一次挖至基底标高上 30cm,再人工清土至基底标高,基底须清理平整。清理时由测量人员钉木桩,拉通线检查槽底平面尺寸和标高。 4.按公司文明施工现场安全防护要求,对基坑上口边缘设1.2m高防护栏杆,栏杆内挂密目网。 5.进行第二步土方开挖时,马道留在基坑西南角,宽4m,坡度宜缓,满足运土车爬坡要求。从西向东进行土方施工。 6.基坑全部开挖后,应尽快进行垫层施工,尽量避免扰动基底。 7.基坑四周安全范围内无建筑物,故对边坡不加支撑,边坡上方也不得堆放土方和材料。 8.为防止现场和道路起尘污染环境,每班配备专用的水管在现场洒水。 施工顺序: 1.根据现场实际情况,机械挖土顺序为由西向东开挖,机械挖土为防止挖掘过程中扰动老土,坑底预留30cm左右用人工挖土至设计标高。 2.施工分层,根据基槽开挖深度,土质水位等情况确定分两层开挖,第一层为从自然地平至-3.0,第二层为-3.0至设计标高以上30cm。 在土方开挖施工完毕后,施工单位、设计单位、勘察单位、监理单位和建设单位等相关单位的项目和生产负责人共赴现场,在项目经理的组织下进行了基坑验槽。在基坑验槽过程中,各方对基坑的各个重点位置进行了重点观察,未发现异常。最终,此次基坑经验槽合格通过。 当该栋号施工至地上三层时,施工单位又进行了土方回填的工作。
问答题某一高速公路项目利用世界银行贷款修建,施工合同采用FIDIC合同条件,业主委托监理单位进行施工阶段监理。该工程在施工过程中,陆续发生了以下索赔事件(索赔工期与费用数据均符合实际)。
(1)施工期间,承包方发现施工图纸有误,需要设计单位进行修改,由于图纸修改造成停工20天。承包方因此提出了工期延期20天与费用补偿2万元的要求。
(2)施工期间因下雨,为了保证路基工程填筑质量,总监理工程师下达了暂停施工指令,一共停工10天,其中连续4天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候与连续6天出现50年一遇特大暴雨。承包方提出工期延期10天和费用补偿2万元的要求。
(3)施工过程中,现场周围居民称承包方施工的噪声很大,阻止承包方的混凝土浇筑工作。承包方提出工期延期5天以及费用补偿1万元的要求。
(4)根据业主要求,在原设计中的一座互通式立交桥设计长度增加了5m,监理工程师向承包方下达了变更指令,承包方收到变更指令以后及时向该桥的分包单位发出了变更通知。分包单位及时向承包方提出索赔报告,报告内容包括:
1)由于立交桥长度增加而增加的费用20万元和分包合同工期延期30天的索赔;
2)此设计变更前因承包方使用而未按分包合同的约定提供施工场地,导致工程材料到场二次倒运增加的费用1万元与分包合同工期延期10天的索赔。
承包方以已经向分包单位支付索赔款21万元的凭证为索赔证据,向监理工程师提出要求补偿该笔费用21万元以及延长工期40天的要求。
(5)由于某路段路基基底是淤泥,按照设计文件要求,需进行换填,在招标文件中已经提供了地质的技术资料。承包方原计划使用隧道出碴作为填料换填,但是施工中发现隧道出碴级不符合设计要求,需要进一步破碎以达到级配要求,承包方认为施工费用高出合同单价,若仍按原价支付不合理,需另外给予延期20天和费用补偿20万元的要求。
问题
针对承包方提出的上述索赔要求,监理工程师应如何签署意见?
问答题在事件1中,建设单位将设备交由厂商安装的做法是否正确?为什么?
问答题
某综合办公楼工程,地下一层设计用途为停车场;地上六层用于办公,总建筑面积11212.8m2(其中地下部分建筑面积1603.3m2,作为停车场,耐磨地面面积为1050m2),为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构。
甲施工单位于2008年2月参加该综合办公楼工程项目的投标,根据业主提供的工程全部施工图纸和工程量清单提出了报价。2008年3月12日,业主组织开标,甲施工单位以经济标、技术标总分第一中标该项目。
2008年3月20日,甲施工单位与业主方签订了建设工程施工合同,合同厅式为以工程量清单为基础的固定单价合同。合同约定了合同价款的调整因素,其部分内容摘要如下:
(1)分部分项工程量清单 ①工程量清单漏项、错项据实调整。
②设计变更、施工洽商据实调整。
③由于工程量清单的工程数量与施工图纸之间存在差异,幅度在±2.6%之内的不予调整;超过该范围的,超出部分据实调整。
④清单中暂估价材料和设备:招标中给出暂估价的材料、设备,在施工过程中经过招标人认质认价后,据实调整差价并只计取税金。
(2)措施项目清单
投标报价中的措施费,包含了完成招标范围内全部工作内容的措施费,包干使用,不作调整。
(3)综合单价的调整
出现新增、错项、漏项的项目以及设计变更、工程洽商或原有清单工程量变化幅度不足10%的,执行原有综合单价;变化幅度超过10%的部分综合单价由承包方根据当期市场价格水平提出,经发包方确认后作为结算依据。
2008年6月17日,工程正式破土动工。 在施工过程中发生了如下事件:
事件1:合同约定的基础土方施工阶段环境保护费为8.2万元,但是由于在施工期间工程所在城市临近的某城市将要举办超大型国际性活动,对周边方圆500km以内的工程建设环境保护均提出了更为严格的要求。因此环境保护费不得不提高到了12.3万元。
事件2:工程量清单给出的地基基础工程混凝土工程量为1024m3,而根据施工图纸计算
的该分部工程中混凝土工程量为1086.6m3。本工程地基基础全部采用C40S8防水混凝土,综合单价为520元/m3。
事件3:工程量清单给出的主体结构工程楼φ板12以下的钢筋工程量为1548.6t,而根据施工图纸计算的该分部工程中楼枷12以下的钢筋工程量为1580.4t。主体结构楼板这一规格钢筋的综合单价为4000元/t。
事件4:在进行屋面防水工程施工的时候,施工方发现屋面详图的做法与相关规范的要求不一致,因此提出了工程洽商,最终重新确定了屋面防水的做法。该工程屋面防水面积为1600m2,变更前做法为一层卷材防水,变更后做法为两层卷材防水,工程量翻倍。原合同约定屋面防水卷材综合单价为100元/m2,施工时市场价格水平已经发生变化,施工单位根据当时的市场价格,确定综合单价为120元/m2,经业主审核得到批准。
事件5:在施工过程中,业主方决定将地下一层的一部分使用面积用作其他用途,为此需削减地下一层停车场面积,故此业主方通知设计单位重新进行了相关设计,并出具了设计变更书,耐磨地面面积减小为950m2。原合同约定地下停车场耐磨地面综合单价为144元/m2,施工时市场价格水平已经发生变化,市场平均价格水平为120元/m2。
问答题某工程项目的施工招标文件中表明该工程采用综合单价计价方式,工期为15个月。承包单位投标所报工期为13个月。合同总价确定为8000万元。合同约定:实际完成工程量超过估计工程量20%以上时允许调整单价;拖延工期每天赔偿金为合同总价的1‰,最高拖延工期赔偿限额为合同总价的10%;若能提前竣工,每提前1天的奖金按合同总价的1‰计算。承包单位开工前编制并经总监理工程师认可的施工进度计划如图1所示。施工过程中发生了以下4个事件,致使承包单位完成该项目的施工实际用了15个月。事件1:A、C两项工作为土方工程,工程量均为16万m3,土方工程的合同单价为16元/m3。实际工程量与估计工程量相等。施工按计划进行4个月后,总监理工程师以设计变更通知发布新增土方工程N的指示。该工作的性质和施工难度与A、C工作相同,工程量为32万m3。N工作在B和C工作完成后开始施工,且为H和G的紧前工作。总监理工程师与承包单位依据合同约定协商后,确定的土方变更单价为14元/m3。承包单位按计划用,4个月完成。3项土方工程均租用1台机械开挖,机械租赁费为1万元/(月·台)。事件2:F工作,因设计变更等待新图纸延误1个月。事件3:G工作由于连续降雨累计1个月导致实际施工3个月完成,其中0.5个月的日降雨量超过当地30年气象资料记载的最大强度。事件4:H工作由于分包单位施工的工程质量不合格造成返工,实际5.5个月完成。由于以上事件,承包单位提出以下索赔要求:(1)顺延工期6.5个月。理由是:完成N工作4个月;变更设计图纸延误1个月;连续降雨属于不利的条件和障碍影响1个月;监理工程师未能很好地控制分包单位的施工质量应补偿工期0.5个月。(2)N工作的费用补偿=16元/m3×32万m3=512万元。(3)由于第5个月后才能开始N工作的施工,要求补偿5个月的机械闲置费5月×1万元/(月·台)×1台=5万元。【问题】1.请对上述施工过程中发生的4个事件进行合同责任分析。2.根据总监理工程师认可的施工进度计划,应给承包单位顺延的工期是多少?说明理由。3.确定应补偿承包单位的费用,并说明理由。4.分析承包单位应获得工期提前奖励还是承担拖延工期违约赔偿责任,并计算其金额。
问答题为了实施某项目的建设,业主与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201签订了建设工程施工合同,该项目未投保工程一切险。在工程施工过程中,遭受特大暴风雨袭击,造成了相应的损失,施工单位及时向工程师提出补偿要求,并附有相关的详细资料和证据。
施工单位认为遭暴风雨袭击是因非施工单位原因(属于不可抗力)造成的损失,故应由业主承担赔偿责任,主要补偿要求包括:
(1)给已建部分工程造成破坏,损失计18万元,应由业主承担修复的经济责任,施工单位不承担修复的经济责任;
(2)施工单位人员因此灾害数人受伤,处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元,业主应给予赔偿;
(3)施工单位进场的正在使用的机械设备受到损坏,造成损失8万元,由于现场停工造成台班费损失4.2万元,业主应负担赔偿和修复的经济责任;
(4)工人窝工费3.8万元,业主应予以支付;
(5)因暴风雨造成现场停工8天,要求合同工期顺延8天;
(6)由于工程损坏,清理现场需费用2.4万元,业主应予以支付。 [问题]
问答题监理工程师在审查“预算单价套用是否正确”时,应注意审查哪几个方面?
问答题某公司中标的一项设备安装工程的双代号时标网络计划见图7-1,计划工期20个月,其持续时间和预算费用见表7-7。工程进行到第14个月,工作F完成了6个月,工作H完成了2个月,工作K已经完成。表7-7预算费用、持续时间表工作名称ABCDEFGHKLM持续时间/月31343754352费用/万元12101812152815121230101.在时标网络计划上绘制第14个月的实际进度的前锋线,并计算累计完成投资额。2.如果后续工作按原计划进行,试分析上述三项工作对计划工期产生了什么影响。3.重新绘制第14个月至完工的时标网络计划。4.如果要求保持原工期不变,第“个月后需压缩哪项工作?
问答题
某工程项目,建设单位(发包人)根据工程建设管理的需要,将该工程分成三个标段进行施工招标。分别由A、B、C三家公司承担施工任务。通过招标,建设单位将三个标段的施工监理任务委托给具有专业监理甲级资质的M监理公司一家承担。M监理公司确定了总监理工程师,成立了项目监理部。监理部下设综合办公室兼管档案,合同部兼管投资和进度,质监部兼管工地试验与检测等三个业务管理部门,设立A、B、C三个标段监理组,监理组设组长一人负责监理组监理工作,并配有相应数量的专业监理工程师及监理员。
问答题合同终止后业主共应向施工单位支付多少万元的工程款?
问答题某工程监理合同签订后,监理单位负责人对该项目监理工作提出以下5点要求:①监理合同签订后的30d内应将项目监理机构的组织形式、人员构成及总监理工程师的任命,书面通知建设单位;②监理规划的编制要依据:建设工程的相关法律、法规,项目审批文件、有关建设工程项目的标准、设计文件、技术资料,监理大纲、委托监理合同文件和施工组织设计;③监理规划中不需编制有关安全生产监理的内容,但需针对危险性较大的分部分项工程编制监理实施细则;④总监理工程师代表应在第一次工地会议上介绍监理规划的主要内容,如建设单位未提出意见,该监理规划经总监理工程师批准后可直接报送建设单位;⑤如建设单位设计方案有重大修改,施工组织设计、方案等发生变化,总监理工程师代表应及时主持修订监理规划的内容,并组织修订相应的监理实施细则。总监理工程师提出了建立项目监理组织机构的步骤(如图),并委托总监理工程师代表以下工作:①确定项目监理机构人员岗位职责,主持编制监理规划;②签发工程款支付证书,调解建设单位与承包单位的合同争议。在编制的项目监理规划中,要求在监理过程中形成的部分文件档案资料如下:①监理实施细则;②监理通知单;③分包单位资质材料;④费用索赔报告及审批;⑤质量评估报告。[问题]
问答题甲施工单位的说法是否正确,为什么?乙施工单位的损失应由谁承担?
问答题某建设单位将拟建工程项目的实施阶段监理工作委托某监理公司进行监理。监理合同签订后,总监理工程师组织有关监理人员分阶段先后编制了设计、施工招标,以及施工等不同阶段的监理规划。在各阶段的监理规划中,分别对相应阶段的工程项目、监理工作范围和任务,以及目标控制的内容和措施等作出规定。部分内容要点分述如下:
(一)设计阶段的监理工作范围和任务
1.审查可行性研究报告。
2.投资控制方面:
(1)收集设计所需技术经济资料数据,协助业主制定投资目标规划;
(2)配合设计单位开展技术经济分析,优化设计,促进设计投资合理化;
(3)审核工程概算;
3.进度控制方面:
(1)与外部协调,保证设计顺利进行;
(2)制定建设工程总进度计划,力求按计划要求进行设计,检查与控制设计进度;
4.质量控制方面:
(1)协助业主制定工程质量目标和水平,提出“设计要求”文件;
(2)配合设计单位优化设计,在保障设计质量的前提下,协助设计单位开展限额设计;
(3)审查阶段性设计成果;
(4)进行设计跟踪,及时发现设计质量问题并协调解决;
(5)组织及参加设计交底及图纸会审;
(6)进行工程变更审查,严格控制设计变更;
……
(二)施工招标阶段的监理工作范围及任务
1.协助业主编制招标文件。
2.协助业主编制标底。
(三)施工阶段的监理工作范围与任务
1.质量控制方面:
(1)审核承包单位的资质及其质量保证体系;
(2)审查承包单位提交的施工组织设计或施工方案;
(3)对进场的建筑材料、设备进行检查与确认;
(4)对施工人员、施工机械设备及施工环境质量进行全面控制;
(5)协助业主做好合同中规定的现场准备工作;
(6)监督检查工序质量,严格工序交接检查制度,做好隐蔽工程检查;
(7)做好中间质量验收工作及质量签证;
(8)审查设计的施工图纸质量,提出修改意见;
2.进度控制方面:
(1)审查施工单位提交的施工进度计划,确认其可行性;
(2)及时协调有关各方的关系;
(3)预防和处理工期延长的索赔;
(4)做好进度检查与控制工作,保证实际进度与计划进度要求相符;
3.投资控制方面:
(1)做好施工过程中的工程计量及支付工程款的确认与签证工作;
(2)协助业主按合同要求做好业主应对承包方提供的施工条件;
(3)预防和处理好承包商的费用索赔;
(4)严格控制合同价格的调整;
(5)审核施工单位提交的工程结算书;
(6)保证实际发生的费用不超过计划投资;
(四)工程目标控制的措施
为了取得目标控制的理想成果,可以采取以下措施:
(1)组织措施——落实目标控制的组织机构、人员、任务、分工、权力、责任,改善工作流程;
(2)技术措施——多方案比较与选择,对方案进行技术经济分析,优选方案;
(3)经济措施——工程量及费用审核,偏差分析与投资预测,预防措施、经济激励与惩罚的运用;
(4)政治措施——政治动员,政治组织层层保证,宣传鼓动,政治思想工作保证,争比
(5)合同措施——拟定合理、完善的合同条款,处理合同执行中的问题,确定有利的管理模式及合同结构;
(6)法律措施——通过法律手段解决纠纷,如仲裁、诉讼等。对以上各条款,哪些条款有不妥之处?试说明原因。
问答题某实施监理的工程项目,监理工程师对施工单位报送的施工组织设计审核时发现两个问题:一是施工单位为方便施工,将设备管道竖井的位置做了移位处理;二是工程的有关试验主要安排在施工单位试验室进行。总监理工程师分析后认为,管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构安全,因此,签认了该施工组织设计报审表并送达建设单位;同时指示专业监理工程师对施工单位试验室资质等级及其试验范围等进行考核。
项目监理过程中有如下事件。
事件1:在建设单位主持召开的第一次工地会议上,建设单位介绍工程开工准备工作基本完成.施工许可证正在办理,要求会后就组织开工。总监理工程师认为施工许可证未办理好之前,不宜开工。对此,建设单位代表很不满意,会后建设单位起草了会议纪要,纪要中明确边施工边办理施工许可证,并将此会议纪要送发监理单位、施工单位,要求遵照执行。
事件2:设备安装施工,要求安装人员有安装资格证书。专业监理工程师检查时发现施工单位安装人员与资格报审名单中的人员不完全相符,其中5名安装人员无安装资格证书,他们已参加并完成了该工程的一项设备安装工作。
事件3:设备调试时,总监理工程师发现施工单位未按技术规程要求进行调试,存在较大的质量和安全隐患,立即签发了“工程暂停令”,并要求施工单位整改。施工单位用了2天时间整改后被指令复工。对此次停工,施工单位向总监理工程师提交了费用索赔和工程延期的申请,强调设备调试为关键工作,停工2天导致窝工,建设单位应给予工期顺延和费用补偿,理由是虽然施工单位未按技术规程调试,但并未出现质量和安全事故,停工2天是监理单位要求的。
[问题]
问答题某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了固定总价施工承包合同,合同工期390天,合同总价5000万元。合同中约定按建标[2003]206号文综合单价法计价程序计价,其中间接费费率为20%,规费费率为5%,取费基数为人工费与机械费之和。施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划(图1-2)。该工程在施工过程中出现了如下事件。(1)因地质勘探报告不详,出现图纸中未标明的地下障碍物,处理该障碍物导致工作A持续时间延长10天,增加人工费2万元、材料费4万元、机械费3万元。(2)基坑开挖时因边坡支撑失稳坍塌,造成工作B持续时间延长15天,增加人工费1万元、材料费1万元、机械费2万元。(3)因不可抗力而引起施工单位的供电设施发生火灾,使工作C持续时间延长10天,增加人工费1.5万元、其他损失费5万元。(4)结构施工阶段因建设单位提出工程变更,导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元,工作E持续时间延长30天。(5)因施工期间钢材涨价而增加材料费7万元。针对上述事件,施工单位按程序提出了工期索赔和费用索赔。1.按照图1-2的施工进度计划,确定该工程的关键线路和计算工期,并说明按此计划该工程是否能按合同工期要求完工?2.对于施工过程中发生的事件,施工单位是否可以获得工期和费用补偿?分别说明理由。3.施工单位可以获得的工期补偿是多少天?说明理由。4.施工单位租赁土方施工机械用于工作A、B,日租金为1500元,则施工单位可以得到的土方租赁机械的租金补偿费用是多少?为什么?5.施工单位可得到的企业管理费补偿是多少?
问答题监理单位填写的建设工程档案以什么为依据?
问答题某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同。施工合同中规定:
(1)设备由建设单位采购,施工单位安装;
(2)建设单位原因导致的施工单位人工窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因导致的施工单位设备闲置,按表中所列标准补偿;
(3)施工过程中发生的设计变更,其价款按《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)的规定以工料单价法计价程序计价(以直接费为计算基础),间接费费率为10%,利润率为5%,税率为3.41%。
表 设备闲置补偿标准表
机械名称
台班单位/(元/台班)
补偿标准
大型起重机
1060
台班单价的60%
自卸汽车(5t)
318
台班单价的40%
自卸汽车(8t)
458
台班单价的50%
该工程在施工过程中发生以下事件。
事件1:施工单位在土方工程填筑时,发现取土区的土壤含水量过大,必须经过晾晒后才能填筑,增加费用30000元,工期延误10d。
事件2:基坑开挖深度为3m,施工组织设计中考虑的放坡系数为0.3(已经工程师批准)。施工单位为避免坑壁塌方,开挖时加大了放坡系数,使土方开挖量增加,导致费用超支10000元,工期延误3d。
事件3:施工单位在主体钢结构吊装阶段发现钢筋混凝土结构上缺少相应的预埋件,经查实是由于土建施工图纸遗漏该预埋件所致。返工处理后,增加费用20000元,工期延误8d。
事件4:建设单位采购的设备没有按计划时间到场,施工受到影响,施工单位一台大型起重机、两台自卸汽车(载重5t、8t各一台)闲置5d,人工窝工86工日,工期延误5d。
事件5:某分项工程由于建设单位提出工程使用功能的调整,必须进行设计变更。设计变更后,经确认直接工程费增加18000元,措施费增加2000元。
上述事件发生后,施工单位及时向建设单位监理工程师提出索赔要求。
[问题]
问答题某市物资回收轧钢厂拔管车间,建筑面积1163m[2],12m跨钢筋混凝土薄腹梁。1.5m×6.0m预应力钢筋混凝土层面板,该工程由本市钢铁学院建筑勘察设计院设计,市河东区第三建筑公司施工,预应力屋面板由市建筑构件公司生产并安装。正在施工时边跨南端开间的屋面上4块预应力大型屋面板突然断裂塌落。事故发生后调查发现构件公司提供的屋面板质量不符合要求。另外,该工程未经建设主管部门批准、立项,未经设计出正式图纸就仓促开工,施工过程中不严格按规范和操作规程,管理混乱。 问题
问答题某监理公司承担了一体育馆施工阶段(包括施工招标)的监理任务。经过施工招标,业主选定A工程公司为中标单位。在施工合同中双方约定,A工程公司将设备安装、配套工程和桩基工程的施工分别分包给B、C和D三家专业工程公司,业主负责采购设备。
该工程在施工招标和合同履行过程中发生了下述事件。
【问题】1.施工招标过程中共有6家公司竞标。其中F工程公司的投标文件在招标文件要求提交投标文件的截止时间后半小时送达;G工程公司的投标文件未密封。评标委员会是否应该对这两家公司的投标文件进行评审?为什么?
2.桩基工程施工完毕,已按国家有关规定和合同约定作了检测验收。监理工程师怀疑其中5号桩的混凝土质量有问题,建议业主采用钻孔取样的方法进一步检验;D公司不配合,总监理工程师要求A公司给予配合,A公司以桩基是D公司施工为由拒绝配合。A公司的做法妥当否?为什么?
3.若桩钻孔取样检验合格,A公司要求该监理公司承担由此发生的全部费用,赔偿其窝工损失,并顺延所影响的工期。A公司的要求合理吗?为什么?
4.业主采购的配套工程设备提前进场,A公司派人参加开箱清点,并向监理工程师提交因此增加的保管费支付申请。监理工程师是否应予以签认?为什么?
5.C公司在配套工程设备安装过程中发现附属工程设备材料库中部分配件丢失,要求业主重新采购供货。C公司的要求是否合理?为什么?