问答题某施工单位承担了某学校实验楼的施工任务,并与该学校签订了该项目建设工程施工承包合同。现将部分合同内容摘录如下。
1.施工单位按工程师批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工,施工单位不应承担因此引起的工程延期和费用增加的责任。
2.承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工,可以以书面形式向发包人提出延期开工的理由和要求,发包人应在接到延期开工申请后的24h内以书面形式答复承包人。发包人在接到延期开工申请后的24h内不答复,视为同意承包人要求,工期相应顺延。
3.建设单位向施工单位提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料,供施工单位参考使用。
4.施工单位不能将工程转包,但允许分包,也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。
5.无论监理工程师是否进行验收,但其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。检验合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期。检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期应予顺延。
6.承包人应按专用条款约定时间,向发包方提交已完工程量的报告。发包方接到报告后3d按设计图纸核实已完工程量,作为工程价款支付的依据。
问题
逐条指出上述合同内容中是否存在不妥之处?如有不妥,请改正。
问答题 某工程由九项工作组成。各项工作之间的网络逻辑关系见下表。
各项工作之间的网络逻辑关系
工作名称
紧前工作
紧后工作
正常持续时间/d
最短持续时间/d
优选系数
A
Q、R
E、D
30
23
4
B
R
D
12
9
9
C
Q
E
25
18
6
D
Q、B
F
21
15
5
E
A、C
F
18
15
7
F
D、E
—
25
20
2
P
—
Q、R
30
22
1
Q
P
A、C
24
15
3
R
P
A、B
18
15
8
问题
问答题某大学城工程,包括结构形式与建筑规模一致的四栋单体建筑,每栋建筑面积为21000m2,地下2层,地上18层,层高4.2m,钢筋混凝土框架-剪力墙结构。A施工单位与建设单位签订了施工总承包合同。合同约定:除主体结构外的其他分部分项工程施工,总承包单位可以自行依法分包;建设单位负责供应油漆等部分材料。
合同履行过程中,发生了以下事件。
事件1:A施工单位拟对四栋单体建筑的某分项工程组织流水施工,其流水施工参数见表。
流水施工参数
施工段
流水节拍/周
单体建筑一
单体建筑二
单体建筑三
单体建筑四
Ⅰ
2
2
2
2
Ⅱ
2
2
2
2
Ⅲ
2
2
2
2
其中:施工顺序Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ;施工过程Ⅱ与施工过程Ⅲ之间存在工艺间隔时间1周。
事件2:由于工期较紧,A施工单位将其中两栋单体建筑的室内精装修和幕墙工程分包给具备相应资质的B施工单位。B施工单位经A施工单位同意后,将其承包范围内的幕墙工程分包给具备相应资质的C施工单位组织施工,油漆劳务作业分包给具备相应资质的D施工单位组织施工。
事件3:油漆作业完成后,发现油漆成膜存在质量问题,经鉴定,原因是油漆材质不合格。B施工单位就由此造成的返工损失向A施工单位提出索赔。A施工单位以油漆属于建设单位供应为由,认为B施工单位应直接向建设单位提出索赔。
B施工单位直接向建设单位提出索赔,建设单位认为油漆在进场时已由A施工单位进行了质量验证并办理接收手续,其对油漆材料的质量责任已经完成,因油漆不合格而返工的损失应由A施工单位承担,建设单位拒绝受理该索赔。
问答题某房屋建筑公司在某市承建某高校15层留学生公寓,主体是全现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构,建筑面积为32000m2,建筑高度55.6m,筏板基础。 问题: (1)筏板基础的施工要点和要求有哪些? (2)剪力墙结构的优缺点是什么? (3)试分析混凝土结构工程中钢筋产生锈蚀的主要原因。 (4)大体积混凝土的养护方法、养护时间有哪些规定?
问答题背景
某写字楼地上6层,层高3.6m,幕墙面积4580m
2
现浇混凝土框架结构。内墙墙面乳胶漆。外立面装修采用单元式隐框玻璃幕墙,槽型预埋件,在结构边梁的梁顶以及梁底预埋。幕墙单元板块在公司生产车间组装,加工完成后运至施工现场安装;幕墙全部采用吸热反射中空钢化玻璃。某幕墙公司中标后,成立了项目部组织施工。
事件一:项目部在预埋件加工前对加工厂家进行了技术交底,其中规定:锚板采用Q235B级钢,锚筋采用HPB235(光圆)钢筋;加工精度、预埋件长度、宽度和厚度、槽口、锚筋尺寸以及锚筋与槽板的垂直度等允许偏差应按规范要求控制,其中锚板尺寸不允许有负偏差;预埋件表面及槽内应进行防腐处理。加工厂家提出了异议。
事件二:浇捣混凝土前,项目部对预埋件的规格、型号、位置进行隐蔽工程验收。监理工程师提出了意见。
事件三:项目部根据土建施工单位给出的标高基准点和轴线位置,对已施工的主体结构与幕墙有关的部位进行了全面复测(复测了轴线位置、垂直度)。监理工程师要求重新复测。
事件四:项目部在隐框玻璃幕墙玻璃板块制作前对加工厂家进行了技术交底,其中规定:玻璃板块注胶室内要求洁净,温度宜在15~30℃之间,相对湿度不宜低于30%;中空玻璃板块制作时,镀膜面应朝向中空气体层;板块养护在打注硅酮结构密封胶后,应在温度10℃、湿度50%以上的干净室内养护;单组分硅酮结构密封胶固化时间一般需7~10d;双组分硅酮结构密封胶一般需14~21d。加工厂家提出了异议。
问题
问答题某工程项目施工合同价为560万元,合同工期为6个月,施工合同中规定: (1)开工前业主向施工单位支付合同价20%的预付款。 (2)业主自第一个月起,从施工单位的应得工程款中按10%的比例扣留保留金,保留金限额暂定为合同价的5%,保留金到第三个月底全部扣完。 (3)预付款在最后两个月扣除,每月扣50%。 (4)工程进度款按月结算,不考虑调价。 (5)业主供料价款在发生当月的工程款中扣回。 (6)若施工单位每月实际完成产值不足计划产值的90%时,业主可按实际完成产值的8%的比例扣留工程进度款,在工程竣工结算时将扣留的工程进度款退还施工单位。 (7)经业主签认的施工进度计划和实际完成产值见下表。 施工进度计划和实际完成产值 (单位:万元) 时间/月 1 2 3 4 5 6 计划完成产值 70 90 110 100 100 80 实际完成产值 70 80 120 业主供料价款 8 12 15 该工程施工进入第四个月时,由于业主资金出现困难,合同被迫终止。为此,施工单位提出以下费用补偿要求: (1)施工现场存有为本工程购买的特殊工程材料,计50万元。 (2)因设备撤回基地发生的费用10万元。 (3)人员遣返费用8万元。 问题
问答题
某18层办公楼,建筑面积32000m2,总高度71m,钢筋混凝土框架一剪力墙结构。脚手架采用悬挑钢管脚手架,外挂密目安全网。塔式起重机作为垂直运输工具。2010年11月9日在15层结构施工时,吊运钢管时钢丝绳滑扣,起吊离地20m后,钢管散落,造成下面作业的4名人员死亡,2人重伤。
经事故调查,发现了如下情况。
(1)作业人员严重违章,起重机司机因事请假,工长临时指定一名机械工操作塔式起重机,钢管没有捆扎就托底兜着吊起,而且钢丝绳没有在吊钩上挂好,只是挂在吊钩的端头上。
(2)专职安全员在事故发生时不在现场。
(3)作业前,施工单位项目技术负责人未详细进行安全技术交底,仅向专职安全员口头交代了施工方案中的安全管理要求。
问答题某大型工业项目进行施工招标,招标人编制了完整、详细的招标文件,其招标文件的内容如下:①招标公告;②投标须知;③通用条款;④专用条款;⑤合同格式;⑥图样;⑦工程量清单;⑧中标通知书;⑨评标委员会名单;⑩标底、编制人员名单。 招标人通过资格预审对申请投标人进行审查,而且确定了资格预审表的内容,提出了对申请投标人资格必要合格条件的要求,包括: (1)资质等级达到要求标准。 (2)投标人在开户银行的存款达到工程造价的5%。 (3)主体工程中的重点部位可分包给经验丰富的承包商来完成。 (4)具有同类工程的施工经验和能力。 评标时采用评标价法来确定中标人。 问题
问答题背景资料
某工程三侧紧邻该市主要大街,另外一侧为市区内待建用地,采用公开招标的方式选择施工单位,由某中央直属企业中标承建。由于本工程地理位置的特殊性,现场安全、文明施工直接关系到公司的形象。
施工现场设置了专职的保洁员,负责现场日常的清扫和保洁工作。由于担心工人宿舍内凌乱无序被路人发现,20间工人宿舍均没有在侧墙上设置窗户,全部改为墙顶玻璃采光天窗。由于工人人数众多,高峰期时现场施工工人达350人,且宿舍内净高达2.6m,所以宿舍内床铺采用双层,没有通铺,全部为单人床,且床与床间留置宽度0.8m的通道。
在工人生活区内紧临宿舍依次紧挨设置食堂、浴室和厕所,食堂和浴室的污水作为厕所的冲洗用水。同时,在食堂外设置泔水池和垃圾池,均采用砖砌,四周砂浆抹灰,上铺木板覆盖,累积到一定数量时统一组织清运。
[问题]
问答题案例三 [背景材料] 某综合办公楼工程,建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位,双方签订了工程总包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力,经甲建设单位同意,乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供设计服务,并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工,工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后,丙按时将设计文件和有关资料交付给丁,丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后,甲会同有关质量监督部门对工程进行验收,发现工程存在严重质量问题,是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理,给甲带来了重大损失。并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任,乙又以自己不是设计人为由推卸责任,甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。 [问题]
问答题某建筑工程施工进度计划网络图如图所示。施工进度计划网络图(旱位:d)施工中发生了以下事件:事件1:A工作因设计变更停工10d。事件2:B工作因施工质量问题返工,延长工期7d。事件3:E工作因建设单位供料延期,推迟3d施工。事件4:在设备管道安装气焊作业时,火星溅落到正在施工的地下室设备用房的聚氨酯防水涂膜层上,引起火灾。在施工进展到第120天后,施工项目部对第110天前的部分工作进行了统计检查。统计数据见表1。{{B}}表1统计数据{{/B}}工作代号计划完成工作预算成本BCWS/万元已完成工作量/%实际发生成本ACWP/万元挣得值BCWP/万元154010058028207060031620808404490100490524000合计{{B}}问题{{/B}}
问答题(五)
某建设单位准备建一座图书馆,建筑面积5000m2,预算投资400万元,建设工期为10个月。工程采用公开招标的方式确定承包商。按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国建筑法》的规定,建设单位编制了招标文件,并向当地的建设行政管理部门提出了招标申请书,得到了批准。
建设单位依照有关招标投标程序进行公开招标。
由于该工程在设计上比较复杂,根据当地建设局的建议,对参加投标单位和主体要求是最低不得低于二级资质。拟参加此次投标的五家单位中,A、B、D单位为二级资质,C单位为三级资质,E单位为一级资质,而C单位的法定代表人是建设单位某主要领导的亲戚,建设单位招标工作领导小组在资格预审时出现了分歧,正在犹豫不决时,C单位拟准备组成联合体投标,经C单位的法定代表人私下活动,建设单位同意让C与A联合承包工程,并明确向A暗示,如果不接受这个投标方案,则该工程的中标将授予B单位。A为了获得该项工程,同意了与C联合承包该工程,并同意将停车楼交给C单位施工。于是A和C联合投标获得成功。A与建设单位签订了《建设工程施工合同》,A与C也签订了联合承包工程的协议。
问 题
问答题某建设单位投资兴建一大型商场,地下2层,地上9层,钢筋混凝土框架结构,建筑面积为71500m2,经过公开招标,某施工单位中标,中标造价25
025.00万元。双方按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)签订了施工总承包合同。合同中约定工程预付款比例为10%,并从未完施工工程尚需的主要材料款相当于工程预付款时起扣,主要材料所占比重按60%计。
在合同履行过程中,发生了下列事件:
事件1:施工总承包单位为加快施工进度,土方采用机械一次开挖至设计标高;租赁了30辆特种渣土运输汽车外运土方,在城市道路路面遗撒了大量渣土;用于垫层的2:8灰土提前2d搅拌好备用。
事件2:中标造价费用组成为:人工费3000万元,材料费17505万元,机械费995万元,管理费450万元,措施费用760万元,利润940万元,规费525万元,税金850万元。施工总承包单位据此进行了项目施工承包核算等工作。
事件3:在基坑施工过程中,发现古化石,造成停工2个月。施工总承包单位提出了索赔报告,索赔工期2个月,索赔费用34.55万元。索赔费用经项目监理机构核实:人工窝工费18万元,机械租赁费用3万元,管理费2万元,保函手续费0.1万元,资金利息0.3万元,利润0.69万元,专业分包停工损失费9万元,规费0.47万元,税金0.99万元。经审查,建设单位同意延长工期2个月;除同意支付人员窝工费、机械租赁费外,不同意支付其他索赔费用。
{{B}}问题{{/B}}
问答题背景资料
中国人民解放军某空军部队拟建一雷达生产厂,经国家有关部门批准后,开始对本项目筹集资金和施工图设计,该项目资金由自筹资金和银行贷款两部分组成,自筹资金已全部到位,银行贷款预计在2010年7月30日到位,2010年3月18日设计单位完成了初步设计图纸,12日进入施工图纸设计阶段,预计5月8日完成施工图纸设计。该空军部队考虑到该项目要在年底前竣工,遂决定于3月19日进行施工招标。施工招标采用邀请招标方式,并于3月20日向与其合作过的施工单位中选择了两家发出了投标邀请书。
[问题]
问答题背景: 某市第三建筑公司承建了某市开发区20层住宅楼,总建筑面积26 000 m2,建筑高度 66.32m,全现浇钢筋混凝土剪力墙结构,筏板基础。工程在外檐装修时采用的是可分段式整体提升脚手架,脚手架的全部安装升降作业,以工程分包的形式交给了该脚手架的设计单位进行。在进行降架作业时,突然两个机位的承重螺栓断裂,造成连续五个机位上的十条承重螺栓相继被剪切,楼南侧51 m长的架体与支撑架脱离,自45 m的高度坠落至地面,致使在架体上和地面上作业的20名工人中除1人从架体上跳入室内幸免于难外,其余19人中有8人死亡, 11人受伤,直接经济损失30万元。经调查,承重螺栓安装不合理,造成螺栓实际承受的载荷远远超过材料能够承受的载荷;脚手架整体超重,实际载荷是原设计载荷的2.7倍;施工现场管理混乱,施工设计方案与现场实际情况不符,施工队伍管理松弛。 该工程即将竣工验收前的某天凌晨两点左右,发生一起首层悬臂式雨篷根部突然断裂的恶性质量事故,雨篷悬挂在墙面上。幸好未造成人员伤亡。经事故调查,发现造成该质量事故的主要原因是施工队伍素质差,在施工时将受力钢筋位置错放在板底。 问题: (1)请简要分析第一起事故发生的原因。此起重大事故可定为哪种等级的重大事故?依据是什么? (2)如在第二起事故中实施工工程监理,监理单位是否应承担责任?悬臂雨篷的钢筋应放置在什么部位?为什么? (3)重大事故发生后,事故发生单位应在24h内写出书面报告,并按规定逐级上报。重大事故书面报告(初报表)应包括哪些内容? (4)施工安全管理责任制中对项目经理的责任是如何规定的? (5)脚手架工程交底与验收的程序是什么?
问答题某施工单位承接了某项工程的总承包施工任务,该工程由A、B、C、D四项工作组成,由于施工场地狭小,为了进行成本控制,项目经理针对各项工作进行了分析,其功能成本分析表结果见表1。
{{B}}表1 功能成本分析表{{/B}}
工作名称
功能评分
预算成本/万元
A
15
650
B
35
1200
C
30
1030
D
20
720
合计
100
3600
工程进展到第25周5层结构时,公司各职能部门联合对该项目进行突击综合大检查。 检查成本时发现:
C工作,实际完成预算费用960万元,计划完成预算费用为910万元;实际成本855万元,计划成本为801万元。
检查现场时发现: (1)塔式起重机与临时生活设施共用一个配电箱;无配电箱检查记录。
(2)塔式起重机由木工班长指挥。 (3)现场单行消防通道上乱堆材料,仅剩1m宽左右通道,端头20m×20m场地堆满大模板。
(4)脚手架和楼板模板拆除后乱堆乱放,无交底记录。
工程进展到28周6层结构拆模后,劳务分包方作业人员直接从窗口向外抛垃圾,造成施工扬尘,工程周围居民因受扬尘影响,有的找到项目经理要求停止施工,有的向有关部门投诉。
{{B}}问题{{/B}}
问答题背景
某群体工程由三个独立的单体建筑组成,每个单体均有如下四个施工过程:基础、主体结构、二次砌筑、装饰装修。现拟考虑以每个单体作为一个施工段,四个施工过程采用四个作业队组织无节奏流水施工。各单体结构形式、工程体量设计均不同,根据施工产量定额计算出三个单体各工过程所需工时间如下表所示。
单体施工时间表
序号
流水节拍(月)
施工过程(1、2、3、4)
基础
主体结构
二次砌筑
装饰装修
1
单体Ⅰ
2
5
2
3
2
单体Ⅱ
4
3
2
2
3
单体Ⅲ
2
3
3
4
问题
问答题背景
某施工单位通过竞标获得了某工程项目。甲、乙双方签订了有关工程价款的合同,其中包含如下主要内容:
(1)工程造价为800万元,主要材料费占施工产值的比重为70%;
(2)预付备料款为工程造价的25%;
(3)工程进度逐月计算;
(4)工程保修金为工程造价的5%,从逐月工程款中扣除,待保修期满后一次性返还;
(5)材料价差调整按规定进行,最后实际上调各月均为10%,竣工结算时一次性支付。
各月完成的实际产值如下表所示:
工程各月实际完成产值(单位:万元)
月份
1
2
3
4
5
完成产值
80
130
215
180
195
竣工验收时,发现原合同中未约定工程保修年限,甲方经与乙方协商,双方同意按相关规定中的最低保修年限作为本合同的保修年限执行。
问题
问答题
(一)
某新建办公大楼的招标文件写明:承包范围是土建工程、水电及设备安装工程、装饰装修工程;采用固定总价方式投标,风险范围内价格不作调整,但中央空调设备暂按120万元报价;质量标准为合格,并要求创省优质工程奖,但未写明奖罚标准;合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—99—0201)。
某施工单位以3260万元中标后,与发包方按招标文件和中标人的投标文件签订了合同。合同中还写明:发包方在应付款中扣留合同额5%,即163万元作为质量履约保证金,若工程达不到国家质量验收标准,该质量履约保证金不再返还;逾期竣工违约金每天1万元;暂估价设备经发承包双方认质认价后,由承包人采购。
合同履行过程中发生了如下事件:
事件一:主体结构施工过程中发生了多次设计变更,承包人在编制的竣工结算书中提出设计变更实际增加费用共计70万元,但发包方不同意该设计变更增加费。
事件二:中央空调设备经比选后,承包方按照发包方确认的价格与设备供应商签订了80万元采购合同。在竣工结算时,承包方按投标报价120万元编制结算书,而发包方只同意按实际采购价80万元进行结算。双方为此发生争议。
事件三:办公楼工程经四方竣工验收质量为合格,但未获得省优质工程奖。发包方要求没收163万元质量保证金,承包人表示反对。
事件四:办公楼工程实际竣工日期比合同工期拖延了10天,发包人要求承包人承担违约金10万元。承包人认为工期拖延是设计变更造成的,工期应顺延,拒绝支付违约金。
问 题
问答题某新建办公大楼的招标文件写明:承包范围是土建工程、水电及设备安装工程、装饰装修工程;采用固定总价方式投标,风险范围内价格不作调整,但中央空调设备暂按120万元报价;质量标准为合格,并要求创省优质工程奖,但未写明奖罚标准;合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》。
某施工单位以3260万元中标后,与发包方按招标文件和中标人的投标文件签订了合同。合同中还写明:发包方在应付款中扣留合同额5%,即163万元作为质量履约保证金,若工程达不到国家质量验收标准,该质量履约保证金不再返还;逾期竣工违约金每天1万元;暂估价设备经发承包双方认质认价后,由承包人采购。
合同履行过程中发生了如下事件。
事件1:主体结构施工过程中发生了多次设计变更,承包人在编制的竣工结算书中提出设计变更实际增加费用共计70万元,但发包方不同意该设计变更增加费用。
事件2:中央空调设备经比选后,承包方按照发包方确认的价格与设备供应商签订了80万元采购合同。在竣工结算时,承包方按投标报价120万元编制结算书,而发包方只同意按实际采购价80万元进行结算。为此双方发生争议。
事件3:办公楼工程经四方竣工验收质量为合格,但未获得省优质工程奖。发包方要求没收163万元质量保证金,承包人表示反对。
事件4:办公楼工程实际竣工日期比合同工期拖延了10d,发包人要求承包人承担违约金10万元。承包人认为工期拖延是设计变更造成的,工期应顺延,拒绝支付违约金。
问题