问答题背景资料 某项工程业主与承包商签订了工程承包合同，合同中含有两个子项工程，估算工程量，A项工程量为2300m3，B项工程量为3200m3，经协商，A项单价为180元/m3，B项单价为160元/m3。承包合同规定： (1)开工前10日业主向承包商支付工程合同20%的预付款。 (2)业主自第一个月起，从承包商的工程款中，按5%的比例扣除质量保修金。 (3)当子项工程累计实际工程量超过估算工程量10%时，可进行调价，调价系数为0.9。 (4)监理工程师每月签发付款凭证最低金额25万元。 (5)预付款在最后两个月平均扣除。 施工过程中，发生了如下事件： 事件一：至开工当天，承包商未收到预付款，承包商不予开工，告知业主什么时候拿到预付款，什么时候开工。 事件二：承包商每月实际完成并经签证确认的工程量，如下表所示： {{B}}各项工程的工程量{{/B}} 单位：m3 工程名称 1月 2月 3月 4月 A项 500 800 800 600 B项 700 900 800 600 并按相关要求办理相关价款结算。 事件三：C项工程为业主指定分包工程，每月月底，分包商向监理工程师上报当月完成量，经审核后签发付款凭证，上报业主根据付款凭证数额支付当月工程款。由于业主资金紧张，3、4月份未能按时支付，分包商向业主提出索赔。 [问题]

问答题某办公楼工程，建筑面积98000m2，劲性钢骨混凝土框筒结构。地下3层，地上46层，建筑高度为203m。基础深度15m，桩基为人工挖孔桩，桩长18m。首层大堂高度为12m，跨度为24m。外墙为玻璃幕墙。吊装施工垂直运输采用内爬式起重机，单个构件吊装最大重量为12t。 合同履行过程中，发生了下列事件。 事件1：施工总承包单位编制了附着式整体提升脚手架等分项工程安全专项施工方案，经专家论证，施工单位技术负责人和总监理工程师签字后实施。 事件2：监理工程师对钢柱进行施工质量检查中，发现对接焊缝存在夹渣、形状缺陷等质量问题，向施工总承包单位提出了整改要求。 事件3：施工总承包单位在浇筑首层大堂顶板混凝土时，发生了模板支撑系统坍塌事故，造成5人死亡，7人受伤。事故发生后，施工总承包单位现场有关人员于2h后向本单位负责人进行了报告，施工总承包单位负责人接到报告后1h后向当地政府行政主管部门进行了报告。 事件4：由于工期较紧，施工总承包单位于晚上11点后安排了钢结构构件进场和焊接作业施工。附近居民以施工作业影响夜间休息为由进行了投诉。当地相关主管部门在查处时发现：施工总承包单位未办理夜间施工许可证；检测夜间施工场界噪声值达到60dB(A)。 {{B}}问题{{/B}}

问答题某企业新建办公综合大楼，甲施工单位与建设单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同，其中甲施工单位选择乙施工单位分包基坑支护及土方开挖工程。 施工过程中发生了如下事件。 事件1：乙施工单位开挖土方时，因雨季下雨导致现场停工3d，在后续施工中，乙施工单位挖断了一处在建设单位提供的地下管线图中未标明的煤气管道，因抢修导致现场停工7d。为此，甲施工单位通过项目监理机构向建设单位提出工期延期10d和费用补偿2万元(合同约定，窝工综合补偿2000元/d)的要求。 事件2：为赶工期，甲施工单位调整了土方开挖方案，并按约定程序进行了报批。总监理工程师在现场发现乙施工单位未按调整后的土方开挖方案施工并造成围护结构变形超限，立即向甲施工单位签发“工程暂停令”，同时报告给建设单位。乙施工单位未执行指令仍继续施工，总监理工程师及时报告给有关主管部门。后因围护结构变形过大引发了基坑局部坍塌事故。 事件3：甲施工单位凭施工经验，未经安全验算就编制了高大模板工程专项施工方案，经项目经理签字后报总监理工程师审批的同时，就开始搭设高大模板。施工现场安全生产管理人员则由项目总工程师兼任。 事件4：甲施工单位为便于管理，将施工人员的集体宿舍安排在本工程尚未竣工验收的地下车库内。 {{B}}问题{{/B}}

问答题某工程，建设单位通过公开招标与甲施工单位签订施工总承包合同，依据合同，甲施工单位通过招标将钢结构工程分包给乙施工单位，施工过程中发生了下列事件。 事件1：甲施工单位项目经理安排技术员兼施工现场安全员，并安排其负责编制深基坑支护与降水工程专项施工方案，项目经理对该施工方案进行安全验算后，即组织现场施工，并将施工方案及验算结果报送项目监理机构。 事件2：乙施工单位采购的特殊规格钢板，因供应商未能提供出厂合格证明，乙施工单位按规定要求进行了检验，检验合格后向项目监理机构报验。为不影响工程进度，总监理工程师要求甲施工单位在监理人员的见证下取样复检，复检结果合格后，同意该批钢板进场使用。 事件3：为满足钢结构吊装施工的需要，甲施工单位向设备租赁公司租用了一台大型塔式起重机，委托一家有相应资质的安装单位进行塔式起重机安装，安装完成后，由甲、乙施工单位对该塔式起重机共同进行验收，验收合格后投入使用，并到有关部门办理登记。 事件4：钢结构工程施工中，专业监理工程师在现场发现乙施工单位使用的高强螺栓未经报验，存在严重的质量隐患，即向乙施工单位签发了“工程暂停令”，并报告给总监理工程师。甲施工单位得知后也要求乙施工单位立刻停止整改。乙施工单位为赶工期，边施工边报验，项目监理机构及时报告给有关主管部门。报告发出的当天，发生了因高强螺栓不符合质量标准导致的钢梁高空坠落事故，造成8人重伤，直接经济损失150万元。 {{B}}问题{{/B}}

问答题背景：某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了建造无线电发射试验基地施工合同。合同工期为38天。由于该项目急于投入使用，在合同中规定，工期每提前(或拖后)1天奖励(或罚款)5000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划(如图所示)，并得到甲方代表的批准。实际施工过程中发生了如下几项事件：事件1：在房屋基坑开挖后，发现局部有软弱下卧层，按甲方代表指示乙方配合地质复查，配合用工为10个工日。地质复查后，根据经甲方代表批准的地基处理方案，增加直接费4万元，因地基复查和处理使房屋基础作业时间延长3天，人工窝工15个工日。事件2：在发射塔基础施工时，因发射塔原设计尺寸不当，甲方代表要求拆除已施工的基础，重新定位施工。由此造成增加用工30工日，材料费1.2万元，机械台班费3000元，发射塔基础作业时间拖延2天。事件3：在房屋主体施工中，因施工机械故障，造成工人窝工8个工日，该项工作作业时间延长2天。事件4：在房屋装修施工基本结束时，甲方代表对某项电气暗管的敷设位置是否准确有疑义，要求乙方进行剥漏检查。检查结果为某部位的偏差超出了规范允许范围，乙方根据甲方代表的要求进行返工处理，合格后甲方代表予以签字验收。该项返工及覆盖用工20个工日，材料费为1000元。因该项电气暗管的重新检验和返工处理使安装设备的开始作业时间推迟了1天。事件5：在敷设电缆时，因乙方购买的电缆线材质量差，甲方代表令乙方重新购买合格线材。由此造成该项工作多用人工8个工日，作业时间延长4天，材料损失费8000元。事件6：鉴于该工程工期较紧，经甲方代表同意乙方在安装设备作业过程中采取了加快施工的技术组织措施，使该项工作作业时间缩短2天，该项技术组织措施费为6000元。其余各项下作实际作业时间和费用均与原计划相符。问题：(1)在上述事件中，乙方可以就哪些事件向甲方提出工期补偿和费用补偿要求?为什么?(2)该工程的实际施工天数为多少天?可得到的工期补偿为多少天?工期奖罚款为多少?(3)假设工程所在地人工费标准为30元/工日，应由甲方给予补偿的窝工人工费补偿标准为18元/工日，该工程综合取费率为30%。则在该工程结算时，乙方应该得到的索赔款为多少?

问答题【背景资料】 某住宅小区工程，个体户张某受现场工长私下雇用，组织人员进行QTZ315型塔吊安装，张某从市场租来一台汽车吊装机并找来8名民工，口头向大家分配了任务。在安装完塔身、塔顶、平衡臂后，着手安装起重臂。起重臂作为细长构件，吊装时对吊点位置、吊索拴系方式、重心所处位置均有严格的技术要求。按规定本应设置3个吊点，6根吊索，而张某等人仅设2个吊点，4根吊索，并且在吊索未拴牢的情况下，将起重臂吊起。起重臂根铰点销轴安装完毕后，5名工人爬上起重臂，安装拉杆。这时一处吊点的钢丝绳将起重臂2根侧向斜腹杆拉断，起重臂弹起后又瞬间下落，起吊钢丝绳崩断，起重臂砸向地面，起重臂上的5名工人4人死亡，1人重伤。 【问题】 1．这起事故发生的原因有哪些? 2．这起事故应由哪些人承担相应的责任? 3．专项施工方案的主要内容应包括哪些内容? 4．塔吊安装操作应注意哪些事项?

问答题背景 某住宅工程，建筑面积12300m 2 ，地上6层，地下2层。筏板基础，框架剪力墙结构。预拌混凝土。底板防水为高聚物改性沥青卷材两层防水。屋面为卷材防水，面积2000m 2 。室内厕浴间为聚合物水泥防水涂料。工期365日历天。某防水公司中标后成立了项目部组织施工。 事件一：施工总承包单位在底板混凝土施工前对混凝土生产厂家进行了技术交底。其中规定：水泥用量不得少于270kg/m 3 ；砂率宜为45%～55%；灰砂比宜为1:2～1:2.5；水灰比不得大于0.55；泵送时入泵坍落度宜为140～180mm；水泥强度等级不应低于32.5MPa，不得使用碱活性骨料。监理单位提出了意见，要求重新交底。 事件二：施工总承包单位在底板混凝土施工前对施工班组进行了技术交底。其中规定：底板防水混凝土连续浇筑，不留施工缝；墙体水平施工缝留在高出底板表面不小于200mm的墙体上；墙、板结合水平施工缝，留在板、墙接缝线以下150～300mm处；墙体预留孔洞时，施工缝距孔洞边缘不应小于200mm；垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段，并宜与变形缝相结合；防水混凝土终凝后应立即进行养护，养护时间不得少于7d。监理单位提出了意见，要求重新交底。 事件三：防水公司项目部在底板卷材防水施工前对施工班组进行了技术交底。其中规定：底板垫层混凝土平面部位的卷材采用满粘法；严禁采用热熔法施工；卷材接缝必须粘贴封严，两幅卷材短边和长边的搭接宽度为150mm；上下两层和相邻两幅卷材的接缝错开1/3～1/2幅宽，且两层卷材不得相互垂直铺贴；在立面与平面的转角处，卷材的接缝留在平面上，距立面600mm处；阴阳角处找平层应做成圆弧或90°。监理单位提出了意见，要求重新交底。 事件四：防水公司项目部在屋面卷材防水施工前对施工班组进行了技术交底。其中规定：屋面坡度小于3%时，卷材宜平行屋脊铺贴；屋面坡度在3%～15%时，卷材垂直屋脊铺贴；上下层卷材垂直铺贴；找平层的分格缝处宜实铺，空铺的宽度宜为50mm；屋面卷材防水层由屋面最高处向下进行；铺贴天沟、檐沟卷材时，宜顺天沟、檐沟方向，减少卷材的搭接。监理单位提出了意见，要求重新交底。 事件五：防水公司项目部在室内防水施工前对施工班组进行了技术交底。其中规定：防水层厚度不应小于0.8mm；先做四周立墙防水层，再做地面与墙面阴阳角及管根处附加层处理；管根平面与管根周围立面转角处可不做涂膜防水附加层。监理单位提出了意见，要求重新交底。 问题

问答题某办公楼工程，项目业主与施工单位于2012年12月按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同，合同工期为11个月，2013年1月1日开工。合同约定的部分工作的工程量清单见表1，工程进度款按月结算，并按项目所在地工程造价指数进行调整(此外没有其他调价条款)。{{B}}表1工程量清单(部分)表{{/B}}序号工作名称估算工程量/m3全费用综合单价/(元/m3)1A8005002B120012003C180010004D60011005E8001200　　施工单位编制的施工进度时标网络计划，如图所示。该项目的各项工作均按最早开始时间安排，且各项工作均按匀速施工。2013年1—5月工程造价指数见表2。　　　　施工进度时标网络计划{{B}}表22013年1—5月工程造价指数{{/B}}月份12345工程造价指数1.001.051.151.101.20工程施工过程中，发生如下事件：事件1：A工作因设计变更，增加工程量，经工程师确认的实际完成工程量为840m3，工作持续时间未变。事件2：B工作施工时遇到不可预见的异常恶劣气候，造成施工单位的施工机械损坏，修理费用2万元；施工人员窝工损失0.8万元，其他损失费用忽略不计，工作时间延长1个月。事件3：C工作施工时发现地下文物，导致C工作的工作时间延长1个月，施工单位自有设备闲置180个台班(台班单价为300元/台班，台班折旧费为100元/台班)。施工单位对文物现场进行保护，产生费用0.5万元。{{B}}问题{{/B}}

问答题某施工单位承担了某学校实验楼的施工任务，并与该学校签订了该项目建设工程施工承包合同。现将部分合同内容摘录如下。 1．施工单位按工程师批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工，施工单位不应承担因此引起的工程延期和费用增加的责任。 2．承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，可以以书面形式向发包人提出延期开工的理由和要求，发包人应在接到延期开工申请后的24h内以书面形式答复承包人。发包人在接到延期开工申请后的24h内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。 3．建设单位向施工单位提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料，供施工单位参考使用。 4．施工单位不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。 5．无论监理工程师是否进行验收，但其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期应予顺延。 6．承包人应按专用条款约定时间，向发包方提交已完工程量的报告。发包方接到报告后3d按设计图纸核实已完工程量，作为工程价款支付的依据。 问题 逐条指出上述合同内容中是否存在不妥之处?如有不妥，请改正。

问答题 某工程由九项工作组成。各项工作之间的网络逻辑关系见下表。 各项工作之间的网络逻辑关系 工作名称 紧前工作 紧后工作 正常持续时间/d 最短持续时间/d 优选系数 A Q、R E、D 30 23 4 B R D 12 9 9 C Q E 25 18 6 D Q、B F 21 15 5 E A、C F 18 15 7 F D、E — 25 20 2 P — Q、R 30 22 1 Q P A、C 24 15 3 R P A、B 18 15 8 问题

问答题某大学城工程，包括结构形式与建筑规模一致的四栋单体建筑，每栋建筑面积为21000m2，地下2层，地上18层，层高4.2m，钢筋混凝土框架-剪力墙结构。A施工单位与建设单位签订了施工总承包合同。合同约定：除主体结构外的其他分部分项工程施工，总承包单位可以自行依法分包；建设单位负责供应油漆等部分材料。 合同履行过程中，发生了以下事件。 事件1：A施工单位拟对四栋单体建筑的某分项工程组织流水施工，其流水施工参数见表。 流水施工参数 施工段 流水节拍/周 单体建筑一 单体建筑二 单体建筑三 单体建筑四 Ⅰ 2 2 2 2 Ⅱ 2 2 2 2 Ⅲ 2 2 2 2 其中：施工顺序Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ；施工过程Ⅱ与施工过程Ⅲ之间存在工艺间隔时间1周。 事件2：由于工期较紧，A施工单位将其中两栋单体建筑的室内精装修和幕墙工程分包给具备相应资质的B施工单位。B施工单位经A施工单位同意后，将其承包范围内的幕墙工程分包给具备相应资质的C施工单位组织施工，油漆劳务作业分包给具备相应资质的D施工单位组织施工。 事件3：油漆作业完成后，发现油漆成膜存在质量问题，经鉴定，原因是油漆材质不合格。B施工单位就由此造成的返工损失向A施工单位提出索赔。A施工单位以油漆属于建设单位供应为由，认为B施工单位应直接向建设单位提出索赔。 B施工单位直接向建设单位提出索赔，建设单位认为油漆在进场时已由A施工单位进行了质量验证并办理接收手续，其对油漆材料的质量责任已经完成，因油漆不合格而返工的损失应由A施工单位承担，建设单位拒绝受理该索赔。

问答题某房屋建筑公司在某市承建某高校15层留学生公寓，主体是全现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构，建筑面积为32000m2，建筑高度55.6m，筏板基础。 问题： (1)筏板基础的施工要点和要求有哪些? (2)剪力墙结构的优缺点是什么? (3)试分析混凝土结构工程中钢筋产生锈蚀的主要原因。 (4)大体积混凝土的养护方法、养护时间有哪些规定?

问答题背景 某写字楼地上6层，层高3.6m，幕墙面积4580m 2 现浇混凝土框架结构。内墙墙面乳胶漆。外立面装修采用单元式隐框玻璃幕墙，槽型预埋件，在结构边梁的梁顶以及梁底预埋。幕墙单元板块在公司生产车间组装，加工完成后运至施工现场安装；幕墙全部采用吸热反射中空钢化玻璃。某幕墙公司中标后，成立了项目部组织施工。 事件一：项目部在预埋件加工前对加工厂家进行了技术交底，其中规定：锚板采用Q235B级钢，锚筋采用HPB235(光圆)钢筋；加工精度、预埋件长度、宽度和厚度、槽口、锚筋尺寸以及锚筋与槽板的垂直度等允许偏差应按规范要求控制，其中锚板尺寸不允许有负偏差；预埋件表面及槽内应进行防腐处理。加工厂家提出了异议。 事件二：浇捣混凝土前，项目部对预埋件的规格、型号、位置进行隐蔽工程验收。监理工程师提出了意见。 事件三：项目部根据土建施工单位给出的标高基准点和轴线位置，对已施工的主体结构与幕墙有关的部位进行了全面复测(复测了轴线位置、垂直度)。监理工程师要求重新复测。 事件四：项目部在隐框玻璃幕墙玻璃板块制作前对加工厂家进行了技术交底，其中规定：玻璃板块注胶室内要求洁净，温度宜在15～30℃之间，相对湿度不宜低于30%；中空玻璃板块制作时，镀膜面应朝向中空气体层；板块养护在打注硅酮结构密封胶后，应在温度10℃、湿度50%以上的干净室内养护；单组分硅酮结构密封胶固化时间一般需7～10d；双组分硅酮结构密封胶一般需14～21d。加工厂家提出了异议。 问题

问答题某工程项目施工合同价为560万元，合同工期为6个月，施工合同中规定： (1)开工前业主向施工单位支付合同价20%的预付款。 (2)业主自第一个月起，从施工单位的应得工程款中按10%的比例扣留保留金，保留金限额暂定为合同价的5%，保留金到第三个月底全部扣完。 (3)预付款在最后两个月扣除，每月扣50%。 (4)工程进度款按月结算，不考虑调价。 (5)业主供料价款在发生当月的工程款中扣回。 (6)若施工单位每月实际完成产值不足计划产值的90%时，业主可按实际完成产值的8%的比例扣留工程进度款，在工程竣工结算时将扣留的工程进度款退还施工单位。 (7)经业主签认的施工进度计划和实际完成产值见下表。 施工进度计划和实际完成产值 (单位：万元) 时间/月 1 2 3 4 5 6 计划完成产值 70 90 110 100 100 80 实际完成产值 70 80 120 业主供料价款 8 12 15 该工程施工进入第四个月时，由于业主资金出现困难，合同被迫终止。为此，施工单位提出以下费用补偿要求： (1)施工现场存有为本工程购买的特殊工程材料，计50万元。 (2)因设备撤回基地发生的费用10万元。 (3)人员遣返费用8万元。 问题

问答题 某18层办公楼，建筑面积32000m2，总高度71m，钢筋混凝土框架一剪力墙结构。脚手架采用悬挑钢管脚手架，外挂密目安全网。塔式起重机作为垂直运输工具。2010年11月9日在15层结构施工时，吊运钢管时钢丝绳滑扣，起吊离地20m后，钢管散落，造成下面作业的4名人员死亡，2人重伤。 经事故调查，发现了如下情况。 (1)作业人员严重违章，起重机司机因事请假，工长临时指定一名机械工操作塔式起重机，钢管没有捆扎就托底兜着吊起，而且钢丝绳没有在吊钩上挂好，只是挂在吊钩的端头上。 (2)专职安全员在事故发生时不在现场。 (3)作业前，施工单位项目技术负责人未详细进行安全技术交底，仅向专职安全员口头交代了施工方案中的安全管理要求。

问答题某大型工业项目进行施工招标，招标人编制了完整、详细的招标文件，其招标文件的内容如下：①招标公告；②投标须知；③通用条款；④专用条款；⑤合同格式；⑥图样；⑦工程量清单；⑧中标通知书；⑨评标委员会名单；⑩标底、编制人员名单。 招标人通过资格预审对申请投标人进行审查，而且确定了资格预审表的内容，提出了对申请投标人资格必要合格条件的要求，包括： (1)资质等级达到要求标准。 (2)投标人在开户银行的存款达到工程造价的5%。 (3)主体工程中的重点部位可分包给经验丰富的承包商来完成。 (4)具有同类工程的施工经验和能力。 评标时采用评标价法来确定中标人。 问题

问答题背景资料 某工程三侧紧邻该市主要大街，另外一侧为市区内待建用地，采用公开招标的方式选择施工单位，由某中央直属企业中标承建。由于本工程地理位置的特殊性，现场安全、文明施工直接关系到公司的形象。 施工现场设置了专职的保洁员，负责现场日常的清扫和保洁工作。由于担心工人宿舍内凌乱无序被路人发现，20间工人宿舍均没有在侧墙上设置窗户，全部改为墙顶玻璃采光天窗。由于工人人数众多，高峰期时现场施工工人达350人，且宿舍内净高达2.6m，所以宿舍内床铺采用双层，没有通铺，全部为单人床，且床与床间留置宽度0.8m的通道。 在工人生活区内紧临宿舍依次紧挨设置食堂、浴室和厕所，食堂和浴室的污水作为厕所的冲洗用水。同时，在食堂外设置泔水池和垃圾池，均采用砖砌，四周砂浆抹灰，上铺木板覆盖，累积到一定数量时统一组织清运。 [问题]

问答题案例三 [背景材料] 某综合办公楼工程，建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位，双方签订了工程总包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力，经甲建设单位同意，乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供设计服务，并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，丙按时将设计文件和有关资料交付给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失。并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。 [问题]

问答题某建筑工程施工进度计划网络图如图所示。施工进度计划网络图(旱位：d)施工中发生了以下事件：事件1：A工作因设计变更停工10d。事件2：B工作因施工质量问题返工，延长工期7d。事件3：E工作因建设单位供料延期，推迟3d施工。事件4：在设备管道安装气焊作业时，火星溅落到正在施工的地下室设备用房的聚氨酯防水涂膜层上，引起火灾。在施工进展到第120天后，施工项目部对第110天前的部分工作进行了统计检查。统计数据见表1。{{B}}表1统计数据{{/B}}工作代号计划完成工作预算成本BCWS/万元已完成工作量/%实际发生成本ACWP/万元挣得值BCWP/万元154010058028207060031620808404490100490524000合计{{B}}问题{{/B}}

问答题(五) 某建设单位准备建一座图书馆，建筑面积5000m2，预算投资400万元，建设工期为10个月。工程采用公开招标的方式确定承包商。按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国建筑法》的规定，建设单位编制了招标文件，并向当地的建设行政管理部门提出了招标申请书，得到了批准。 建设单位依照有关招标投标程序进行公开招标。 由于该工程在设计上比较复杂，根据当地建设局的建议，对参加投标单位和主体要求是最低不得低于二级资质。拟参加此次投标的五家单位中，A、B、D单位为二级资质，C单位为三级资质，E单位为一级资质，而C单位的法定代表人是建设单位某主要领导的亲戚，建设单位招标工作领导小组在资格预审时出现了分歧，正在犹豫不决时，C单位拟准备组成联合体投标，经C单位的法定代表人私下活动，建设单位同意让C与A联合承包工程，并明确向A暗示，如果不接受这个投标方案，则该工程的中标将授予B单位。A为了获得该项工程，同意了与C联合承包该工程，并同意将停车楼交给C单位施工。于是A和C联合投标获得成功。A与建设单位签订了《建设工程施工合同》，A与C也签订了联合承包工程的协议。 问 题