问答题{{B}}
案例五{{/B}} [背景材料]
某施工单位受建设单位的委托承担了某20层大厦的玻璃幕墙施工任务，并签订了施工合同，合同工期为70天，建设单位要求施工单位开工之前提交施工方案，施工单位组织有关人员编写了施工方案并提交建设单位，在施工前进行了设计、技术交底工作。
在施工过程中，采取了如下的施工方法和措施： (1)在立柱和支座接触面之间加防腐隔离刚性垫片；
(2)立柱在预装、初步定位和自检合格后，正式焊接牢固；
(3)横梁两端与立柱连接处用铆钉铆接后，嵌入密封胶密封；
(4)打胶时先打横向胶，后打竖向胶；竖向胶缝宜自下而上进行，胶注满后，应检查是否有气泡等；
(5)幕墙钢龙骨架进行二次防腐处理后应进行自检，合格后，进入下一道工序；
(6)幕墙上端封口设置挡水板，防止雨水渗入室内。 [问题]
问答题{{B}}案例一 背景：{{/B}} 某公司(甲方)综合楼工程，地下1层，地上9层，总建筑面积33 000m2，箱形基础，框架剪力墙结构。其中首层大堂，建筑面积1 200m2，其室内装饰装修做法见下表。{{B}} 大堂装饰装修做法表{{/B}}
序号
部位
材料名称
规格
做法
1
顶棚
白色纸面石膏板
加工定做
另见详图
2
地面
优等品奶黄色瓷砖
800 mm×800 mm
1:2干硬性水泥砂层，水泥浆(掺建筑胶)结合层
3
墙面
木纹大理石
20 mm
88J1-1 B29 外墙壁37C 该工程位于某居民区，现场场地狭小。施工单位(乙方)为了能在冬季前竣工，采用了夜间施工的赶工方式，居民为此意见很大。施工中为缩短运输时间和运输费用，土方队24小时作业，其出入现场的车辆没有毡盖，在回填时把现场一些废弃物直接用作土方回填。工程竣工后，乙方向甲方提交了竣工报告，甲方为尽早使用，还没有组织验收便提前进住。使用中，公司发现综合楼四层二根梁局部有蜂窝、孔洞，存在质量问题，要求承包方修理。承包方则认为工程未经验收，发包方提前使用出现质量问题，承包商不再承担责任。 问题： 1．依据有关法律法规，该质量问题的责任由谁承担? 2．该大堂装饰装修材料进场时验收要求有哪些?通常检验方法有哪些? 3．文明施工在对现场周围环境和居民服务方面有何要求? 4．该综合楼设有火灾自动报警装置和自动灭火系统，消防审核时发现设在第六层一个计划营业面积 360m(上标)的歌舞厅，其吊顶材料选用的纸面石膏板，墙面选用的玻璃棉装饰吸声板。请问该歌舞厅装饰装修材料燃烧性能是否符合要求?如不符合要求，请推荐两种符合要求的装饰材料。 5．防治混凝土蜂窝、麻面的主要措施有哪些?
问答题案例五某厂(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了某工程项目施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲乙双方合同规定：采用单价合同，每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价；工作B、E、C作业使用的主导施工机械一台(乙方自备)，台班费为400元/台班，其中台班折旧费为240元/台班。施工网络计划如图2所示(单位：天)。甲乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件：1．降水方案错误，致使工作D推迟2天，乙方人员配合用工5个工日，窝工6个工日；2．8月21日至8月22日，因供电中断停工2天，造成人员窝工16个工日；3．因设计变更，工作E工程量由招标文件中的300m3增至350m3，超过了10%；合同中该工作的全费用单价为110元/m3，经协商调整后全费用单价为100元/m3；4．为保证施工质量，乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大，增加工程量15m3，该工作全费用单价为128元/m3；5．在工作D、E均完成后，甲方指令增加一项临时工作K，经核准，完成该工作需要1天时间，机械1台班。人工10个工日。问题：
问答题某工程施工网络计划如下图所示。网络计划的计算工期为多少天?哪些工作为关键工作?(2)如果由于工作A、D、J共用一台施工机械而必须顺序施工时，该网络计划应如何调整?调整后网络计划中的关键工作有哪些?(3)如果没有施工机械的限制，在按原计划执行过程中，由于业主原因使工作B拖延6天，不可抗力原因使工作H拖延5天，承包商自身原因使工作G拖延10天，承包商提出工程延期申请，监理工程师应批准工程延期多少天?为什么?
问答题背景：
某投资公司投资一幢政府办公楼，决定采用公开招标方式选择施工单位，但招标文件对省内施工单位和省外施工单位提出不同要求，也明确了投标保证金的数额。该公司委托某建筑事务所为该工程编制标底，标底的金额为6 000万元。于2004年1月发出招标公告，后有甲、乙、丙、丁、戊等五家建筑施工单位参加了投标。招标文件规定，1月30日为提交投标文件截止时间，但戊单位2月1日才提交投标保证金。开标会由该省建委主持。甲、乙、丙、丁等四家单位的投标报价均在5000万元左右，与标底相差近1 000万元，这四家投标单位对此向该省委投诉，称招标标底的工程量计算存在夸大的问题，使标底高出实际估价近1 000万元。同时，丁单位向该投资公司要求撤回投标文件，为此，该投资公司请求省建委对原投标进行复核。 4月28日，被指定的省建设工程造价总站对标底进行复核，并提交了复核报告，证明确有标底工程量夸大的问题，使原标底与复核标底相差近1 000万元。由于上述问题久拖不决，导致中标书在开标三个月后一直未能发出。为了能早开工，该公司在获得建委同意后，更改了标底和工程结算方式，并确定乙公司为中标单位。
问题： (1)上述招标投标程序中，有哪些不妥之处?试说明理由。
(2)戊单位的投标文件的要求如何处理?为什么?
(3)对丁单位撤回投标文件的要求应当如何处理?为什么?
(4)问题久拖不决后，能否要求重新进行招标?为什么?
问答题背景：
某住宅小区工程，个体户张某受现场工长私下雇用，组织人员进行QTZ315型塔吊安装。张某从市场租来一台汽车吊并找来8名民工，口头向大家分配了任务。在安装完塔身、塔顶、平衡臂后，着手安装起重臂。起重臂作为细长构件，吊装时对吊点位置、吊索的拴系方式、重心所处位置均有严格的技术要求。按规定本应设置3个吊点、6根吊索，而张某等人仅设了2个吊点、4根吊索，并且在吊索未拴牢的情况下，将起重臂吊起。起重臂根铰点销轴安装完毕后， 6名工人爬上起重臂，安装拉杆。这时一处吊点的钢丝绳将起重臂2根侧向斜腹杆拉断，起重臂弹起后又瞬间落下，起吊钢丝绳崩断，起重臂砸向地面，起重臂上的5名工人4人死亡、1人重伤。
问题： (1)请简要分析这起事故发生的主要原因。
(2)请分析这起事故的性质。谁应对这起事故负直接责任、主要责任和管理责任。
(3)请简述起重吊装作业专项施工方案应包括哪些主要内容。
(4)请简述起重吊装作业预防高处坠落事故的安全技术措施。
问答题某工程施工总承包合同工期为20个月。在工程开工之前，总承包单位向总监理工程师提交了施工总进度计划，各工作均匀速进行(见下图)。该计划得到总监理工程师的批准。当工程进行到第7个月末时，进度检查绘出的实际进度前锋线如下图所示。E工作和F工作于第10个月末完成以后，业主决定对K工作进行设计变更，变更设计图纸于第13个月末完成。工程进行到第12个月末时，进度检查时发现如下情况。(1)H工作刚刚开始。(2)I工作仅完成了1个月的工作量。(3)J工作和G工作刚刚完成。[问题]
问答题
某施工总承包单位于2005年5月与某公司签订了框架剪力墙办公楼工程的施工合同。该工程建筑面积28350m2，地上22层，地下2层。施工单位编制的施工组织设计和进度计划已获监理工程师批准。2005年6月24日，工程正式开工，地下连续墙工程由分包商进行施工。
在实际施工过程中发生了以下事件：
事件一：在开挖过程中，遇到砂土层，监理工程师6月30日下停工令，其后进行地质复查；7月4日接到监理工程师下达的复工令，要求7月5日复工。
事件二：因分包商施工的地下连续墙出现质量问题，拖延工期5日，影响了施工的正常进行。
事件三：7月25日～7月28日，由于当地出现罕见暴雨迫使工程暂停，造成人员窝工20个工作日。
(注：以上事件均发生在关键线路上。) 问题：
问答题某综合楼建筑面积3000m2，是一栋7层L形平面建筑，底层营业厅，2层以上为住宅。底层层高3.5m，2层以上层高3.0m，总高21.5m，基础为混凝土灌注桩墓，上部为现浇钢筋混凝土粱、板、柱的框架结构，主体结构采用C20混凝土，砖砌填充墙。施工单位按照．经监理单位批准的施工方案组织施工，于2004年8月7日完工，经竣工验收后，发现未达到质量合格标准。问题1．工程达到什么条件时，方可进行竣工验收? 2．简述竣工验收的程序和组织。 3．简述工程质量验收的基本要求。 4．工程验收时质量不符合要求应如何处理? 5．单位工程验收的内容包括哪些?
问答题某人防工程，建筑面积5000m2，地下1层，层高4m，基础埋深为自然地面以下6.5m，建设单位委托监理单位对工程实施全过程监理，建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同。
工程施工过程中发生了下列事件：
事件1：施工单位进场后，根据建设单位提供的原场区内方格控制网坐标进行该建筑物的定位测设。
事件2：工程楼板组织分段施工，某一段各工作的逻辑关系见表。
{{B}}工作的逻辑关系{{/B}}
工作内容
材料准备
支撑搭设
模板铺设
钢筋加工
钢筋绑扎
混凝土浇筑
工作编号
A
B
C
D
E
F
紧后工作
B、D
C
E
E
F
—
工作时间/d
3
4
3
5
5
1
事件3：砌体工程施工时，监理工程师对工程变更部分新增构造柱的钢筋做法提出疑问。
事件4：工程在设计时就充分考虑“平战结合、综合使用”的原则，平时用作停车库，人员通过电梯或楼梯通道上到地面。工程竣工验收时，相关部门对主体结构、建筑电气、通风空调、装饰装修等分部工程进行了验收。
问题
问答题某大型剧院拟进行维修改造，某装饰装修工程在公开招标投标过程中获得了该维修改造任务，合同工期为5个月，合同价款为1800万元。
1．抹灰工程基层处理的施工过程部分记录如下： (1)在抹灰前对基层表面做了清除；
(2)室内墙面、柱面和门窗洞口的阳角做法符合设计要求。
2．工程师对抹灰工程施工质量控制的要点确定如下： (1)抹灰用的石灰膏的熟化期不应小于3d；
(2)当抹灰总厚度大于或等于15mm时，应采取加强措施； (3)有排水要求的部位应做滴水线(槽)；
(4)一般抹灰的石灰砂浆不得抹在水泥砂浆层上。 {{B}}问题{{/B}}
问答题
某办公大楼由主楼和裙楼两部分组成，平面呈不规则四方形，主楼29层，裙楼4层，地下2层，总建筑面积81650m2。该工程5月份完成主体施工，屋面防水施工安排在8月份。屋面防水层由一层聚氨酯防水涂料和一层自粘SBS高分子防水卷材构成。
裙楼地下室回填土施工时已将裙楼外脚手架拆除，在裙楼屋面防水层施工时，因工期紧没有搭设安全防护栏杆。工人王某在铺贴卷材后退时不慎从屋面掉下，经医院抢救无效死亡。
裙楼屋面防水施工完成后，聚氨酯底胶配制时用的二甲苯稀释剂剩余不多，工人张某随手将剩余的二甲苯从屋面向外倒在了回填土上。
主楼屋面防水工程检查验收时发现少量卷材起鼓，鼓泡有大有小，直径大的达到90mm，鼓泡割破后发现有冷凝水珠。经查阅相关技术资料后发现：没有基层含水率试验和防水卷材粘贴试验记录；屋面防水工程技术交底要求自粘SBS卷材搭接宽度为50mm，接缝口应用密封材料封严，宽度不小于5mm。
问题：
问答题某工程项目在基础施工时，施工人员发现了有研究价值的古墓．监理机构及时采取措施并按有关程序处理了该事件。设备安装工程开始前，施工单位依据总进度计划的要求编制了如下图所示的设备安装双代号网络进度计划(时间单位：d)，并得到了总监理工程师批准。依据施工合同的约定，设备安装完成后应进行所有单机无负荷试车和整个设备系统的无负荷联动试车。本工程共有6台设备，主机由建设单位采购，配套辅机由施工单位采购，各设备采购者和试车结果见下表。各设备采购者和试车结果工作工作内容采购者设备安装及第一次试车结构第二次试车结构A设备安装工程准备工作—正常，按计划进行—B1号设备安装及单机无负荷试车建设单位安装质量事故初次试车未通过，费用增加1万元，时间增加1d通过C2号设备安装及单机无负荷试车施工单位安装工艺原因初次试车未通过，费用增加3万元，时间增加1d通过D3号设备安装及单机无负荷试车建设单位设计原因初次试车未通过，费用增加2万元，时间增加4d通过E4号设备安装及单机无负荷试车施工单位设备原材料原因初次试车未通过，费用增加4万元，时间增加1d通过F5号设备安装及单机无负荷试车建设单位设备制造原因初次设车未通过，费用增加5万元，时间增加3d通过G6号设备安装及单机无负荷试车施工单位一次试车通过—H整个设备系统无负荷联动试车建设单位指令错误初次试车未通过，费用增加5万元，时间增加1d通过问题
问答题某建设项目计算期为20年，各年净现金流量(CI—CO)及行业基准收益率i0=10%、折现系数如下表所示。
年份
1
2
3
4
5
6
7
8
9～20
净现金流量(万元)
-180
-250
-150
84
112
150
150
150
150
折现系数(i=10%)
0.909
0.826
0.751
0.683
0.621
0.564
0.513
0.467
3.180
∑(CI-CO)(万元)
-180
-430
-580
-496
-384
-234
-84
66
……用净现值法判断本项目财务的可行性。 (2)计算本项目的静态投资回收期Pt。
问答题案例二[背景材料]某工程施工总承包合同工期为20个月。在工程开工之前，总承包单位向总监理工程师提交了施工总进度计划，各工作均匀进行如图6-1所示。该计划得到总监理工程师的批准。当工程进行到第7个月术时，进度检查绘出的实际进度前锋线如图6-1所示。E工作和F工作于第10个月末完成以后，业主决定对K工作进行设计变更，变更设计图纸于第13个月末完成。工程进行到第12个月末时，进度检查时发现：(1)H工作刚刚开始；(2)I工作仅完成了1个月的工作量：(3)J工作和G工作刚刚完成。[问题]
问答题1．依据有关法律法规，该质量问题的责任由谁承担?
2．冬期施工对水泥、骨料、钢筋及混凝土浇筑有何要求?
3．文明施工在对现场周围环境和居民服务方面有何要求?
4．试叙述单位工程质量验收的内容。
5．防治混凝土蜂窝、麻面的主要措施有哪些?
问答题{{B}}
案例三{{/B}} [背景材料]
某综合办公楼工程，建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位，双方签订了工程总包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力，经甲建设单位同意，乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供设计服务，并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，丙按时将设计文件和有关资料交付给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失。并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。
[问题]
问答题某办公楼工程，建筑面积18500m2，现浇钢筋混凝土框架结构，筏板基础。该工程位于市中心，场地狭小，开挖土方需外运至指定地点。建设单位通过公开招标方式选定了施工总承包单位和监理单位，并按规定签订了施工总承包合同和监理委托合同，施工总承包单位进场后按合同要求提交了总进度计划，如图所示，并经过监理工程师审查和确认。施工总进度计划网络图(单位：月)合同履行过程中，发生了如下事件。事件1：施工总承包依据基础形式、工程规模、现场和机具设备条件以及土方机械的特点，选择了挖土机、推土机、自卸汽车等土方施工机械，编制了土方施工方案。事件2：基础工程施工完成后，在施工总承包单位自检合格、总监理工程师签署“质量控制资料符合要求”的审查意见基础上，施工总承包单位项目经理组织施工单位质量部门负责人、监理工程师进行了分部工程验收。事件3：当施工进行到第5个月时，因建设单位设计变更导致工作B延期2个月，造成施工总承包单位施工机械停工损失费13000元和施工机械操作人员窝工费2000元，施工总承包单位提出一项工期索赔和两项费用索赔。{{B}}问题{{/B}}
问答题【背景材料】 某建筑公司承接一项综合楼任务，建筑面积100 828m2，地下3层，地上26层，箱形基础，主体为框架结构。该项目地处城市主要街道交叉路口，是该地区的标志性建筑物。因此，施工单位在施工过程中加强了对工序质量的控制。在第5层楼板钢筋隐蔽工程验收时发现整个楼板受力钢筋型号不对、位置放置错误，施工单位非常重视，及时进行了返工处理，在第10层混凝土部分试块检测时发现强度达不到设计要求，但实体经有资质的检测单位检测鉴定，强度达到了要求。由于加强了预防和检查，没有再发生类似情况。该楼最终顺利完工，达到验收条件后，建设单位组织了竣工验收。 【问题】1．工序质量控制的内容有哪些?2．说出第5层钢筋隐蔽工程验收的要点。3．第10层的质量问题是否需要处理?请说明理由。4．如果第10层混凝土强度经检测达不到要求，施工单位应如何处理?5．该综合楼达到什么条件后方可竣工验收?
问答题业主通过招标与甲装饰公司签订了装饰合同，此项目包括A、B、C、D、E、F、G、H八项工作。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同。通过相互协调，编制网络进度计划，如图所示，其中K工作为设备安装与调试。网络进度计划(单位：d)由于工艺要求，B、E、F需共用一台机械。工程施工过程中发生了如下事件。事件1：业主负责供应的材料供应不及时，使A工作延误6d。事件2：甲公司因人员与材料调配问题造成C工作增加工作时间5d，窝工损失5万元。事件3：乙公司设备安装时，因接线错误造成设备损坏，乙公司安装工作延误5d，损失12万元。发生以上事件后，施工单位均及时向业主提出了索赔要求。问题