问答题[背景资料]某水闸施工合同上游连接段分部工程施工计划及各项工作的合同工程量和单价(钢筋混凝土工程为综合单价)见下图。图工程施工计划及各项工作的合同工程量和单价合同约定：(1)预付款为合同价款的10%，开工前支付，从第1个月开始每月平均扣回；(2)保留金自第1个月起按每月工程进度款的5%扣留。施工中发生以下事件：事件1：土方开挖时发现上游护底地基为软弱土层，需进行换土处理。经协商确定，增加的“上游护底换土”是“土方开挖”的紧后、“上游护底”的紧前工作，其工作量为1000m3单价为22.5元/m3(含开挖、回填)，时间为10d。事件2：在翼墙浇筑前，为保证安全，监理单位根据有关规定指示承包人架设安全网一道，承包人为此要求增加临时设施费用。
问答题{{B}}[案例]{{/B}} 背景：
某承包商于某年承包某外资工程的施工，与业主签订的承包合同约定：工程合同价2000万元；若遇物价变动，工程价款采用调值公式动态结算。该工程的人工费占工程价款的35%，水泥占23%，钢材占12%，石料占8%，砂料占7%，不调值费用占15%；开工前业主向承包商支付合同价20%的工程预付款，当工程进度款达到合同价的60%时，开始从超过部分的工程结算款中按60%抵扣工程预付款，竣工前全部扣清；工程进度款逐月结算，每月月中预支半月工程款。
问题：
问答题背景资料 某水库枢纽工程由大坝及泄水闸等组成。大坝为壤土均质坝，最大坝高15.5m，坝长1135m。该工程采用明渠导流，立堵法截流进行施工。该大坝施工承包商首先根据设计要求就近选择一料场，该料场土料黏粒含量较高，含水量适中。在施工过程中，料场土料含水量因天气等各种原因发生变化，比施工最优含水量偏高，承包商及时采取了一些措施，使其满足上坝要求。 [问题]
问答题某水电工程，监理公司承担施工阶段监理任务，建设单位采用公开招标方式选定承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求，并规定2007年10月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标，乙承包单位11月15日方提交投标保证金。11月3日招标办主持举行了开标会。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。
建设单位重新招标后确定甲承包单位中标，并签订了施工合同。施工开始后，建设单位要求提前竣工，并与甲承包单位协商签订了书面协议，写明了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。
施工过程中发生了混凝土工程质量事故。经调查组技术鉴定，认为是甲承包单位为赶工拆模过早，混凝土强度不足造成。该事故未造成人员伤亡，但导致直接经济损失4.8万元。
质量事故发生后，建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的承诺不符，不具备履约能力，又不可能保证提前竣工为由，提出终止合同。甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起，不同意终止合同。建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定终止合同，甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。
[问题]1．指出该工程招投标过程中的不妥之处，并说明理由。招标人招标失败造成投标单位损失是否应给予补偿?说明理由。
2．上述质量事故发生后，在事故调查前，总监理工程师应做哪些工作?
3．上述质量事故的调查应由谁组织?监理单位是否应参加调查组?说明理由?
4．上述质量事故的技术处理方案应由谁提出?技术处理方案核签后，总监理工程师应完成哪些工作?该质量事故处理报告应由谁提出?
5．建设单位与甲承包单位所签协议是否具有与施工合同相同的法律效力?说明理由。具有管辖权的法院是否可依法受理甲承包单位诉讼请求?为什么?
问答题背景
某省新建一水库，其库容为3亿m
3
，土石坝最大坝高为75m。批准项目概算中的土坎工程概算为1亿元。招标文件依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)编制，招标文件部分内容如下：(1)投标人须将施工降排水分包给新华省土方工程公司；(2)未按招标文件要求在开标现场提交投标保证金的，其投标文件将被拒收；(3)投标报价应以新华省水利工程设计概(估)算编制规定及其配套定额为编制依据，并不得超过投标最高限价；(4)距投标截止时间不足15日发出招标文件的澄清和修改通知，但不实质性影响投标文件编制的，投标截止时间可以不延长；(5)投标人可提交备选投标方案，备选投标方案应予开启并评审，优于投标方案的备选投标方案可确定为中标方案；(6)出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期，投标人拒绝延长投标有效期的，招标人有权收回其投标保证金。
投标人A对上述招标文件内容提出异议，招标人按规定答复并修改了招标文件。
经过评标，投标人A中标，发包人与投标人A签订了合同。投标文件施工组织设计章节有以下内容：(1)工程任务及施工条件分析；(2)主要施工方法、主要单位工程综合进度计划和施工力量、机具及部署；(3)施工组织技术措施，包括工程质量、施工进度、安全防护、文明施工以及环境污染防治等各种措施；(4)总包和分包的分工范围及交叉施工部署。
工程开工后，发包人变更了招标文件中拟定的取土区。新取土区的土质为黏土，自然湿密度1900kg/m
3
，用锹开挖时需用力加脚踩。取土区变更后，施工运距由500m增加到1500m。
[问题]
问答题为了确保本项目工期目标的实现，施工进度计划中哪些工作应作为重点控制对象?为什么?
2．总监理工程师应如何处理施工单位工程报告中的各项要求?
3．施工单位在索赔申请表中所列的内容和数量，经监理工程师审查后均属真实，但费用计算有不妥之处，请说明费用计算不妥的项目及理由。
4．监理工程师在处理质量事故时所需的资料有哪些?
5．请在原进度计划中用前锋线表示出第12月底时工作K、H和F的实际进展情况，并分析进度偏差对工程总工期的影响。
6．如果施工单位提出工期顺延2.5个月的要求，总监理工程师应批准工程延期多少?为什么?
问答题某河道治理工程施工面向社会公开招标。某公司参加了投标，中标后与业主签订了施工合同。在开展工程投标及施工过程中有如下事件：
事件一：编制投标报价文件时，通过工程量复核，把措施项目清单中围堰工程量12000m3更改为10000m3，并编制了单价分析表见下表。
{{B}}围堰填筑单价分析表{{/B}}
序号
工程或费用名称
单位
单价
合价
一
直接工程费
元
6.36
1
直接费
元
6.00
(1)
A
元
1.50
1.50
(2)
材料费
元
0.50
0.50
(3)
机械使用费
元
4
4.00
2
其他直接费
%
2
0.12
3
B
%
4
0.24
二
间接费
%
5
0.32
三
C
%
7
0.47
四
D
%
3.22
0.23
五
工程单价
元/m3
7.38
事件二：该公司拟订胡××为法定代表人的委托代理人，胡××组织完成投标文件的编制，随后为开标开展了相关准备工作。
事件三：2011年11月，围堰施工完成，实际工程量为13000m3，在当月工程进度款支付申请书中，围堰工程结算费用计算为13000m3×7.38元/m3=95940元。
事件四：因护坡工程为新型混凝土砌块，制作与安装有特殊技术要求，业主向该公司推荐了具备相应资质的分包人。
问 题
问答题该工程的合同工期应为多少天?为什么?
2．在事件1设计文件变更过程中，施工单位、设计单位的做法有无不妥之处?说明理由。
3．在事件2中，如果从4个单价中选用的话，你认为哪一项单价最为合理?说明理由。
4．在事件3中，施工单位的检验费用支付申请和工期索赔是否成立?为什么?
问答题[背景]
某水利枢纽工程建设项目，由水库大坝、溢洪道、泄洪洞(放空洞)、输水隧洞、供水水厂等建筑物组成。建设单位经过公开招标选择了施工单位和监理单位，并分别签订了相关合同。
[问题]
问答题某重力坝工程项目合同工期为20个月，建设单位委托某监理公司承担施工阶段监理任务。经总监理工程师审核批准的施工进度计划如图5-1所示(时间单位：月)，各项工作均匀速施工。[问题]1．如果工作B、C、H要由一个专业施工队顺序施工，在不改变原施工进度计划总工期和工作工艺关系的前提下，如何安排该三项工作最合理?此时该专业施工队最少的工作间断时间为多少?2．由于建设单位负责的施工现场拆迁工作未能按时完成，总监理工程师口头指令承包单位开工日期推迟4个月，工期相应顺延4个月，鉴于工程未开工，因延期开工给承包单位造成的损失不予补偿。指出总监理工程师做法的不妥之处，并写出相应的正确做法。3．推迟4个月开工后，当工作G开始之时检查实际进度，发现此前施工进度正常。此时，建设单位要求仍按原竣工日期完成工程，承包单位提出如下赶工方案，得到总监理工程师的同意。该方案将G、H、L三项工作均分成两个施工段组织流水施工，数据见表5-1。 G、H、L三项工作流水施工的工期为多少?此时工程总工期能否满足原竣工日期的要求?为什么?
问答题{{B}}[案例]{{/B}}背景：某水力发电工程，施工单位中标的投标报价单如下：工程量清单报价表{{B}}工程量清单报价表{{/B}}工作估计工程量(m3)综合单价(元/m3)合计(万元)工期(月)A1200400482B3000300903C28005001404工程预付款为合同总价的10%，开工前支付；在工程最后2个月平均扣除。施工过程中发生的设计变更，采用以直接费为计算基数的全费用综合单价计算，间接费率10%，利润率6%，计税系数3.41%；如实际工程量超过估算工程量±10%，则按照0.9(1.1)的系数进行价格调整。施工进度比较简单：工程进行过程中由于遇上当地季节性梅雨，施工单位采取了合理的措施保证了工程进度；同时加强了已完工程的保护，但因此发生了2万元的保护措施费；在工程实施过程中出现了工程量超过估算工程量的情况，C工作增加了300m3；另外在A工作之后，C工作之前新增工程D，其工程量为2000m3，直接费为320元/m3，工期2个月。问题：
问答题[背景资料]某工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同。合同约定：工期6个月；A、B工作所用的材料由建设单位采购；合同价款采用以直接费为计算基础的全费用综合单价计算；施工期间若遇物价上涨，只对钢材、水泥和集料的价格进行调整，调整依据为工程造价管理部门公布的材料价格指数。招标文件中的工程量清单所列各项工作的估算工程量和施工单位的报价见下表，该工程的各项工作按最早开始时间安排，按月匀速施工，经总监理工程师批准的施工进度计划如下图所示。工作ABCDEFG估算工程量(m3)2500300045002200230025002000报价(元/m3)100150120180100150200 施工过程中，发生如下事件： 事件一：施工单位有两台大型机械设备需要进场，施工单位提出应有建设单位支付其进场费，但建设单位不同意另行支付。 事件二：建设单位提供的材料运抵现场后，项目监理机构要求施工单位及时送检，但施工单位称：施工合同专用款并未对此作出约定，因此，建设单位提供的材料，施工单位没有送检的义务，若一定要施工单位送检，则由建设单位支付材料检测费。 事件三：当施工进行到第3个月末时，建设单位提出一项设计变更，使D工作的工程量增加2000m3。施工单位调整施工方案后，D工作持续时间延长1个月。从第4个月开始，D工作执行新的全费用综合单价。经测算，新单价中直接费为160元/m3，间接费费率为15%，利润率为5%，税率为3.41%。 事件四：由于施工机械故障，C工作的开始时间推迟了1个月。第6个月恰巧遇建筑材料价格大幅上涨，造成F、G工作的造价提高，造价管理部门公布的价格指数见下表。施工单位随即向项目监理机构提出了调整F、G工作结算单价的要求。经测算，F、G工作的单价中，钢材、水泥和集料的价格所占比例均为25%、35%和10%。费用名称基准月份价格指数结算月价格指数钢材105130水110140集料100120[问题]
问答题 背景资料
某水力发电工程为保障工程质量和安全，业主在与施工单位、监理单位签订合同时约定：
(1)施工单位对工程质量、安全负总责。
(2)监理单位协助施工单位对分包单位的施工质量和施工安全进行控制，若分包工程出现质量安全事故，监理单位承担监管不力的责任。
(3)施工单位安全生产管理人员由监理单位负责考核发证。
(4)现场质量、安全保证体系由监理单位负责编制并建立。
(5)监理单位对其经手的图纸和验收过的施工质量负直接责任。 (6)一旦发生质量事故，由监理单位负责调查。
(7)监理单位定期组织安全检查。 [问题]
问答题背景资料
某枢纽工程施工招标文件依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)编制，其中工程量清单采用工程量清单计价规范格式编制。管理房装饰装修工程以暂估价形式列人工程清单。
投标人甲编制的该标段投标文件正本1份，副本3份，正本除封面、封底、目录和分隔页外的其他页，均只加盖了单位章并由法定代表人的委托代理人签字。
投标人乙中标，并与招标人签订了施工合同。其中，工程项目总价表内容见下表。
{{B}}工程项目总价表{{/B}}
序号
项目编码
工程项目名称
金额(万元)
备注
一
分类分项工程
A
1.1
土方开挖工程
200
1.1.1
500101002001
一般土方开挖
200
1.2
石方开挖工程
150
1.3
砌筑工程
15
1.4
锚喷支护工程
70
1.5
钻孔灌浆工程
100
1.6
混凝土工程
4000
1.7
钢筋加工及安装工程
40
1.8
其他建筑工程
200
二
描施项目
500
三
其他项目
C
合同约定，质量保证金按签约合同价的5%计取，管理房装饰装修工程必须通过招标方式选择承包单位，并允许将外幕墙分包。
管理房装饰装修工程招标中，投标人丙拟将外幕墙分包，填报了拟分包情况表，明确分包项目、土程量、拟投人的人员和设备。
问题
问答题背景资料某水力发电工程，施工单位中标的投标报价单如下表。{{B}}工程量清单报价表{{/B}}工作估计工程量(m3)综合单价(元/m3)合计(万元)工期(月)A1200400482B3000300903C28005001404工程预付款为合同总价的10%，开工前支付；在工程最后2个月平均扣除。施工过程中发生的设计变更，采用以直接费为计算基础的全费用综合单价计算，间接费率10%，利润率6%，计税系数3.41%；如实际工程量超过估算工程量±10%，则按照0.9(1.1)的系数进行价格调整，施工进度比较简单。工程进行过程中由于遇上当地季节性梅雨，施工单位采取了合理的措施保证了工程进度；同时加强了已完工程的保护，但因此发生了2万元的保护措施费；在工程实施过程中出现了工程量超过估算工程量的情况，C工作增加了300m3；另外在A工作之后，C工作之前新增工程D，其工程量为2000m，直接费为320元/m3，工期2个月。[问题]
问答题[背景资料]某新建水闸工程的部分工程经监理单位批准的施工进度计划如下图所示(单位：天)。合同约定：工期提前，奖金标准为20000元/天；逾期完工，违约金标准为20000元/天。施工中发生如下事件：事件一：A工作过程中发现局部地质条件与发包人提供的勘察报告不符，需进行处理，A工作的实际工作时间为34天。事件二：在B工作中，部分钢筋安装质量不合格，承包人按监理人要求进行返工处理，B工作实际工作时间为26天。事件三：在C工作中，承包人采取赶工措施，进度曲线如下图所示。事件四：由于发包人未能及时提供设计图纸，导致闸门在开工后第153天末才运抵现场。[问题]
问答题[背景资料] 某省重点水利工程项目计划于2009年12月28日开工，由于工程复杂，技术难度大，一般施工队伍难以胜任，业主自行决定采取邀请招标方式。于2009年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工企业发出投标邀请书。该五家施工企业均接受了邀请，并于规定时间2009年9月22日购买了招标文件。招标文件中规定，2009年10月18日下午4时为投标截止时间，2009年11月10日发出中标通知书。 在投标截止时间前，A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于2009年10月18日下午5时才送达投标文件，原因是路途堵车。2009年10月21日下午由当地招标投标监督管理办公室主持进行了公开开标。 评标委员会成员由7人组成，其中当地招标投标监督管理办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术、经济方面专家4人。评标时发现E企业投标文件虽无法定代表人签字和委托人授权书，但投标文件均已有项目经理签字并加盖了单位公章。评标委员会于2009年10月28日提出了书面评标报告。B、A企业分列综合得分第一名、第二名。由于B企业投标报价高于A企业，2009年11月10日招标人向A企业发出了中标通知书，并于2009年12月12日签订了书面合同。
问答题背景
某水库枢纽工程由大坝、溢洪道、电站及灌溉引水洞等建筑物组成。其中大坝为黏土心墙土石坝，最大坝高为35m；灌溉引水洞位于大坝左端的山体内，最大洞径为6.0m。工程在施工过程中发生如下事件：
事件1：为强化安全生产主体责任，项目法人要求各参建单位落实主要负责人安全生产第一责任人的责任，做到“一岗双责”，把安全生产责任落实到各个环节、岗位和人员，确保安全生产的“四项措施”落实到位。
事件2：坝体填筑前，施工单位对坝体填筑土料进行了碾压试验，确定压实参数。施工时先进行黏土心墙填筑，后进行上下游反滤料及坝壳料填筑。
事件3：灌溉引水洞采用爆破法施工，相向开挖。在相向开挖的两个工作面相距15m时，由于两个工作面的爆破作业不同步，造成5名工人重伤。
[问题]
问答题背景资料
某水闸建设工程项目，建设单位经公开招标后与施工单位签订了工程施工承包合同，施工承包合同规定，水闸的启闭机设备由建设单位采购，其他建筑材料由施工单位采购。同时，建设单位与监理单位签订了施工阶段监理合同。建设单位为了确保水闸施工质量，经与设计单位商定，在设计文件中标明了水泥的规格、型号等技术指标，并指定了生产厂家。施工单位在工程中标后，与生产厂家签订了购货合同。为了在汛期来临之前完成水闸的基础工程施工，施工单位采购的水泥进场时，未经监理机构许可就擅自投入施工使用。监理机构在对浇筑而成的第一块闸底板进行检查时，发现水泥的指标达不到要求，监理机构便通知施工单位该批水泥不得使用。施工单位要求水泥厂家将不合格的水泥退换，厂家认为质量没有问题，若要退货，施工单位应支付退货运费，施工单位不同意支付，厂家要求建设单位在施工单位的应付工程款中扣除上述费用。
问题
问答题[背景资料]
某穿堤建筑物施工招标，A、B、C、D共4个投标人参加投标。招标投标及合同执行过程中发生了如下事件：
事件1：经资格预审委员会审核，本工程监理单位下属的具有独立法人资格的D投标人没能通过资格审查。A、B、C三个投标人购买了招标文件，并在规定的投标截止时间前递交了投标文件。
事件2：评标委员会评标报告对投标人的投标报价有如下评估：投标人的工程量清单“土方开挖(土质级别Ⅱ级，运距50m)”项目中，工程量2万m3与单价500元/m3的乘积与合价10万元不符。工程量无错误，故应进行修正。
事件3：招标人确定B投标人为中标人，按照《堤防和疏浚工程施工合同范本》签订了施工承包合同。合同约定合同价500万元，预付款为合同价的10%，保留金按当月工程进度款5%的比例扣留。施工期第1个月，经监理单位确认的月进度款为100万元。
事件4：根据地方政府美化城市的要求，设计单位修改了建筑设计。修改后的施工图纸未能按时提交，承包人据此提出了有关索赔要求。