问答题{{B}}[案例]{{/B}} 背景： 陈村拦河闸设计过闸流量2000m3/s，河道两岸堤防级别为1级，在拦河闸工程建设中发生如下事件： 事件1：招标人对主体工程施工进行公开招标，招标人拟定的招标公告中有如下内容： (1)投标人须具备堤防工程专业承包一级资质，信誉佳，财务状况良好，类似工程经验丰富。 (2)投标人必须具有××省颁发的投标许可证和安全生产许可证。 (3)凡有意参加投标者，须派人员持有关证件于2012年6月15日上午8:00—12:00，下午14:30—17:30向招标人购买招标文件。 (4)定于2012年6月22日下午3:00在×××市新华宾馆五楼会议室召开标前会，投标人必须参加。 事件2：由于石材短缺，为满足工期的需要，监理人指示承包人将护坡形式由砌石变更为混凝土砌块，按照合同约定，双方依据现行水利工程概(估)算编制管理规定编制了混凝土砌块单价，单价中人工费、材料费、机械使用费分别为10元/m3、389元/m3、1元/m3。受混凝土砌块生产安装工艺限制，承包人无力完成，发包人向承包人推荐了专业化生产安装企业A作为分包人。 事件3：按照施工进度计划，施工期第1月承包人应当完成基坑降水、基坑开挖(部分)和基础处理(部分)的任务，除基坑降水是承包人应完成的临时工程总价承包项目外，其余均是单价承包项目，为了确定基坑降水方案，承包人对基坑降水区域进行补充勘探，发生费用3万元，施工期第1月末承包人申报的结算工程量清单如下表所示： 工作代号 持续时间(月) 工作内容 合同工程量 实际工程量 HIJ 111 丁坝坝基清理丁坝坝身填筑丁坝混凝土护坡 0.1万m30.2万m3300m3 0.1万m30.2万m3300m3 问题：

问答题某水电站大坝为混凝土双曲拱坝，坝高240m，总库容58亿m3，装机容量6×55万kW，年发电量约172亿kW·h。固结灌浆施工于1994年12月开始施工，1999年3月全部完成。 (1)地质简况和岩体质量分级 根据岩石强度、岩体结构、围压效应、水文地质条件等多种因素将岩体类型分为：①优良岩体(A～C级)，可直接作为大坝地基；②一般岩体(D级)，经过灌浆处理后可作为大坝地基；③较差岩体(E3级)，自然状态下原则上不宜作为高坝地基；④软弱岩体(E1、E2级)，不能直接作为坝基，需特殊处理；⑤松散岩体(F级)，不能作为主体建筑物地基。 (2)坝基固结灌浆设计 1)设计原则。根据岩体质量情况，灌浆设计分为常规灌浆和特殊灌浆两大类，前者适用于A、B、C级岩体，后者适用于D、E两类岩体。 2)灌浆材料。常规灌浆使用42.5级普通硅酸盐水泥。特殊灌浆原则上Ⅰ、Ⅱ序孔为普通硅酸盐水泥，Ⅲ序孔为磨细水泥。 (3)固结灌浆质量检查 灌浆质量检查显示固结灌浆效果良好。 [问题] (1)本工程坝基固结灌浆的目的是什么? (2)本工程使用了42.5级普通硅酸盐水泥，试回答使用水泥类材料作为灌浆浆材的优缺点。 (3)简答固结灌浆的施工程序。如果灌前做简易压水试验，应采用什么方法?实验孔数一般不宜少于多少? (4)固结灌浆效果检查的主要方法是什么?

问答题背景资料 库枢纽工程有大坝、溢洪道、引水洞和水电站组成。水库大坝为黏土心墙土石坝，最大坝高为70m。在工程施工过程中发生以下事件： 事件1：为加强工程施工安全生成管理，施工单位根据《水利工程建设安全生产监督检查导则》(水安监[2011]475号)，制定了安全生产管理制度，对危险源分类、识别管理及应对措施作出详细规定，同时制定了应急救援预案。 事件2：施工单位报送的施工方案部分内容如下：选用振动碾对坝体填筑土料进行压实；施工前通过碾压实验确定土料填筑压实参数：坝体填筑时先进行黏土心墙填筑，待心墙填筑完成后，再进行上下游反滤料及坝壳料填筑，并分别进行碾压。 事件3：某天夜间在进行水电站厂房混凝土浇筑时，现场灯光昏暗，一工人在距地面13m高的作业处攀爬脚手架，不慎跌落，直接坠地死亡。 问题

问答题某水库枢纽工程由大坝及泄水闸等组成。大坝为壤土均质坝，最大坝高15.5m，坝长1135m。该大坝施工承包商首先根据设计要求就近选择某一料场，该料场土料黏料含量较高，含水量较适中。在施工过程中，料场土料含水量因天气等各种原因发生变化，比施工最优含水量偏高，承包商及时地采取了一些措施，使其满足上坝要求。坝面作业共安排了A、B、C三个工作班组进行填筑碾压施工。在统计一个分部工程质量检测结果中，发现在90个检测点中，有7个点不合格。其中检测A班组30个点，有2个不合格点，检测B班组 30个点，有3个不合格点；检测C班组30个点，有2个不合格点。 问题 1．适用于该大坝填筑作业的压实机械有哪些? 2．该大坝填筑压实标准应采用什么控制?填筑压实参数主要包括哪些? 3．料场含水量偏高，为满足上坝要求，此时可采取哪些措施? 4．根据质量检测统计结果，试采用分层法分析，指出哪个班组施工质量影响总体质量水平最大?

问答题背景资料某水库枢纽工程除加固的主要内容有：①八级帷幕灌浆；②坝顶道路重建；③上游护坡重建；④上游坝体培厚；⑤发电隧洞加固；⑥泄洪隧洞加固；⑦新建混泥土截渗墙；⑧下游护坡拆除重建；⑨新建防浪墙。合同规定：(1)签约合同价为2800万元，工期17个月，自2008年11月1日至2010年3月30日。(2)开工前发包人向承包人按签约合同的10%支付工程预付款，预付款的扣回与还清按公式R=[A(C-F·S)]/[(F2-F1)S]计算，F1为20%、F2为90%。(3)从第1个月起，按进度款的5%扣留工程质量保证金。当地汛期为7～9月份，根据批准的施工总体进度计划安排，所有加固工程均安排在非汛期施工。其中“上游护坡重建”在第一个非汛期应施工至汛期最高水位以上，为此在第一个非汛期安排完成工程量的80%，剩余工程量安排在第二个非汛期施工。承包人编制了第一、二个非汛期的施工网络进度计划图如下，其中第二个非汛期计划在2009年10月1日开工。该计划上报并得到批准。工程按合同约定如期开工，施工过程中发生的如下事件：事件1：由于设计变更，发包人未能按期提供图纸，致使“新建防浪墙”在2009年12月30日完成，因设备闲置等增加费用2万元。据此承包人提出了顺延工程20d，增加费用2万元的索赔要求。事件2：至2009年12月份，累积完成合同工程量2422万元。监理人确认的2010年1月份完成工程量清单中的项目包括：“泄洪隧洞加固”142万元，“下游护坡拆除重建”82万元。问题

问答题[背景资料]某闸室基础开挖是闸室基础工程的一部分，其中右岸边墩基础开挖单元工程的质量评定表部分内容如下：

问答题　背景赞料　　某平原地区大(1)型水库(骆阳湖)泄洪闸闸孔36孔，设计流量4000m3/s，校核流量7000m3/s。该泄洪闸建于上世纪六十年代末，2006年进行除险加固。主要工程内容有：(1)桥头堡、启闭机房拆除重建；(2)公路桥桥面及栏杆翻修，(3)闸墩、闸底板混凝土表面防碳化处理；(4)闸底板、闸墩向上游接长5m；(5)原弧形钢闸门更换为新弧形钢闸门，(6)原卷扬启闭机更换为液压启闭机；(7)上游左右侧翼墙拆除重建等七项。主要工程量：混凝土4.6万m3，土方42万m3，金属结构1086t，总投资1.22亿元。　　施工导流采用全段围堰法，围堰为土围堰，级别为3级，长410m，堰项高程30.3m，施工期水库设计静水位27.8m，波浪高度1.5m，围堰采用水中倒土双向进占法施工，总填筑方量30万m3。　　根据施工需要，现场布置有混凝土拌合系统、钢筋加工厂、木工厂、临时码头、配电房等临时设施。其平面布置示意图如下，图中①、②、③、④、⑤为临时设施(混凝土拌合系统、油库、机修车间、钢筋加工厂、办公生活区)代号。　　混凝土表面防碳化处理采用ST-9608聚合物防水防腐涂料。闸底板和闸墩向上游接长5m采用锚固技术使新、老闸底板和闸墩连为一体。　　

问答题某土石坝工程项目，建设单位与施工单位按照《水利水电工程施工合同示范文本》签订了施工承包合同。施工合同中规定：(1)设备由建设单位采购，施工单位安装；(2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工，按18元/工日补偿，建设单位原因导致的施工单位设备闲置，按表3-1中所列标准补偿；(3)施工过程中发生的设计变更，其价款按建标[2003]206号文件的规定以工料单价法计价程序计价(以直接费为计算基础)，间接费费率为10%，利润率为5%，税率为3.41%。该工程在施工过程中发生以下事件。事件1：施工单位在土方工程填筑时，发现取土区的土壤含水量过大，必须经过晾晒后才能填筑，增加费用30000元，工期延误10天。　　事件2：基坑开挖深度为3m，施工组织设计中考虑的放坡系数为0.3(已经监理工程师批准)。施工单位为避免坑壁塌方，开挖时加大了放坡系数，使土方开挖量增加，导致费用超支10000元，工期延误3天。　　事件3：施工单位在主体钢结构吊装安装阶段发现钢筋混凝土结构上缺少相应的预埋件，经查实是由于土建施工图纸遗漏谅预埋件的错误所致。返工处理后，增加费用20000元，工期延误8天。　　事件4：建设单位采购的设备没有按计划时间到场，施工受到影响，施工单位1台大型起重机、2台自卸汽车(载重5t、8t各1台)闲置5天，工人窝工86工日，工期延误5天。　　事件5：某分项工程由于建设单位提出工程使用功能的调整，须进行设计变更。设计变更后，经确认直接工程费增加18000元，措施费增加2000元。　　上述事件发生后，施工单位及时向监理工程师提出索赔要求。　　[问题]1．分析以上各事件中造价工程师是否应该批准施工单位的索赔要求?为什么?2．对于工程施工中发生的工程变更，造价工程师对变更部分的合同价款应根据什么原则确定?3．监理工程师应批准的索赔金额是多少元?工程延期是多少天?

问答题根据《水利工程质量事故处理暂行规定》(水利部令第9号)，进行质量事故处理的基本要求是什么? 2．根据《水利工程质量事故处理暂行规定》(水利部令第9号)，工程质量事故如何分类?分为哪几类? 3．工程采用的是门式启闭机，安装时应注意哪些方面? 4．平板闸门的安装工艺一般包括哪几种?

问答题{{B}}[案例]{{/B}}背景：某新建水闸工程的部分工程经监理单位批准的施工进度计划如下图(单位：天)。合同约定：工期提前奖金标准为20000元/天，逾期完工违约金标准为20000元/天。施工中发生如下事件：事件1：A工作施工过程中发现局部地质条件与项目法人提供的勘察报告不符，需进行处理，A工作的实际工作时间为34天。事件2：在B工作中，部分钢筋安装质量不合格，施工单位按监理单位要求进行返工处理，B工作实际工作时间为26天。事件3：在C工作中，施工单位采取赶工措施，进度曲线如下图。事件4：由于项目法人未能及时提供设计图纸，导致闸门在开工后第153天末才运抵现场。问题：

问答题简述施工招标的公开招标程序。 2．在上述招标过程中，作为该项目的建设单位其行为是否合法?原因何在? 3．从上述背景材料来看，A和C组成的投标联合体是否有效，为什么? 4．通常情况下，招标人和投标人串通投标的行为有哪些表现形式?

问答题本案例中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?并分别说明理由。 2．甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当，为什么? 3．工程存在严重质量问题的责任应如何划分? 4．根据我国法律法规的规定，承包单位将承包的工程转包或违法分包应承担什么法律后果?

问答题[背景资料] 某高土石坝坝体施工项目，业主与施工总承包单位签订了施工总承包合同，并委托了工程监理单位实施监理。 施工总承包单位完成桩基工程后，将深基坑支护工程的设计委托给了专业设计单位，并自行决定将基坑的支护和土方开挖工程分包给一家专业分包单位施工。专业设计单位根据业主提供的勘察报告完成了基坑支护设计后，即将设计文件直接给了专业分包单位；专业分包单位在收到设计文件后编制了基坑支护工程和降水工程专项施工组织方案，施工组织方案经施工总承包单位项目经理签字后即由专业分包单位组织了施工。 专业分包单位在施工过程中，由负责质量管理工作的施工人员兼任现场安全生产监督工作。土方开挖到接近基坑设计标高时，总监理工程师发现基坑四周地表出现裂缝，即向施工总承包单位发出书面通知，要求停止施工，并要求现场施工人员立即撤离，查明原因后再恢复施工，但总承包单位认为地表裂缝属于正常现象，没有予以理睬。不久，基坑发生严重坍塌，并造成4名施工人员被掩埋，其中3人死亡，1人重伤。 事故发生后，专业分包单位立即向有关安全生产监督管理部门上报了事故情况。经事故调查组调查，造成坍塌事故的主要原因是地质勘察资料中未标明地下存在古河道，基坑支护设计中未能考虑这一因素。事故中直接经济损失80万元，于是专业分包单位要求设计单位赔偿事故损失80万元。

问答题背景资料某大(2)型水利枢纽工程由拦河坝、溢洪道、泄洪隧洞、发电引水隧洞等组成。拦河坝为混凝土面板堆石坝，坝高80m。拦河坝断面示意图如图所示。施工过程中发生如下事件：事件一：施工单位进驻工地后，对石料料场进行了复核和规划，并对堆石料进行了碾压试验。面板混凝土采用滑动模板施工。事件二：混凝土面板堆石坝施工完成的工作有：A为面板混凝土的浇筑：B为坝基开挖；C为堆石坝填筑；D为垂直缝砂浆条铺设；E为止水设置。事件三：混凝土面板施工前，施工单位根据面板的分块情况，并依据下列原则设计滑动模板：①适应面板条块宽度和滑模平整度要求；②满足施工振捣和压面的需要；③安装、运行、拆卸方便灵活等。事件四：混凝土面板设计采用金属止水，施工单位将金属止水采取搭接方式直接制作及安装。面板混凝土脱模后，立即采取洒水的方法养护，持续养护28d。问题

问答题背景： 某堤防加固工程，建设单位与施工单位签订了施工承包合同，合同约定： (1)工程9月1日开工，工期4个月； (2)开工前，建设单位向施工单位支付的工程预付款按合同价的10%计，并按月在工程进度款中平均扣回； (3)保留金按5%的比例在月工程进度款中预留； (4)当实际完成工程量超过合同工程量的15%时，对超过15%以外的部分进行调价，调价系数为0.9。 工程内容、合同工程量、单价及各月实际完成工程量见下表。 工程项目 合同工程量 单价 各月实际完成工程量 万m3 元/m3 9月 10月 11月 12月 堤防清基 1 4 1.1 土方填筑 12 16 3 5 6 混凝土预制块护坡 0.5 380 0.2 0.3 碎石垫层 0.5 120 0.2 0.3 施工过程中发生如下事件： 事件1：9月8日，在进行某段堤防清基过程中发现白蚁，施工单位按程序进行了上报。经相关单位研究确定采用灌浆处理方案，增加费用10万元。因不具备灌浆施工能力，施工单位自行确定了分包单位，但未与分包单位签订分包合同。 事件2：10月10日，因料场实际可开采深度小于设计开采深度，需开辟新的料场以满足施工需要，增加费用1万元。 事件3：12月10日，护坡施工中，监理工程师检查发现碎石垫层厚度局部不足，造成返工，损失费用0.5万元。 问题：

问答题在施工招标文件中，按工期定额计算，工期为550天。但在施工合同中，开工日期为1997年12月 15日，竣工日期为1999年7月20日，日历天数为581天，请问监理的工期目标应为多少天，为什么? 2．施工合同规定，业主给施工单位供应图纸7套，施工单位在施工中要求业主再提供3套图纸，增加的施工图纸的费用应由谁来支付? 3．在基槽开挖土方完成后，施工单位未对基槽四周进行围栏防护，业主代表进入施工现场不慎掉入基坑摔伤，由此发生的医疗费用应由谁来支付，为什么? 4．在施工中，施工单位需要在夜间浇筑混凝土，经业主同意并办理了有关手续。按地方政府有关规定，在晚上11点以后一般不得施工，若有特殊情况，需要给附近居民补贴，此项费用由谁来承担? 5．在施工中，由于业主供电线路事故原因，造成施工现场连续停电3天，停电后施工单位为了减少损失，经过调剂，工人尽量安排其他生产工作。但现场两台混凝土搅拌机停止工作，施工单位按规定时间就停工情况和经济损失提出索赔报告，要求索赔工期和费用，监理工程师应如何批复?

问答题{{B}}[案例]{{/B}}背景某施工单位编制的某水利工程网络图如下图所示，网络进度计划原始方案各工作的持续时间和估计费用见下表。工作持续时间(天)费用(万元)工作持续时间(天)费用(万元)ABCDEF122624612401840251540120GHIJK828432161637106416{{B}}[问题]{{/B}}

问答题如果工作B、C、H要由一个专业施工队顺序施工，在不改变原施工进度计划总工期和工作工艺关系的前提下，如何安排该三项工作最合理?此时该专业施工队最少的工作间断时间为多少?由于建设单位负责的施工现场拆迁工作未能按时完成，总监理工程师口头指令承包单位开工日期推迟4个月，工期相应顺延4个月，鉴于工程未开工，因延期开工给承包单位造成的损失不予补偿。2．指出总监理工程师做法的不妥之处，并写出相应的正确做法。推迟4个月开工后，当工作G开始之时检查实际进度，发现此前施工进度正常。此时，建设单位要求仍按原竣工日期完成工程，承包单位提出如下赶工方案，得到总监理工程师的同意。该方案将G、H、L三项工作均分成两个施工段组织流水施工，数据见表1。{{B}}表1施工段及流水节拍{{/B}}3．G、H、L三项工作流水施工的工期为多少?此时工程总工期能否满足原竣工日期的要求?为什么?工作G经监理工程师核准每月实际完成工程量均为400m3。承包单位在报价单中的工料单价为50元/m3，其他直接费率为3%，间接费率为10%，现场经费率为5%，利润率为5%，计税系数为3.41%。4．按合同约定，工作G每月的结算款应为多少?

问答题[案例] 某水闸为14孔开敞式水闸，设计流量为2400m 3 /s。每个闸墩划分为一个单元工程，其中第4号闸墩高10.5m，厚1.5m，顺水流方向长24.0m，其混凝土量为365.8m 3 ，模板面积为509.6m 2 ，钢筋量为30.5t。 闸墩混凝土采用钢模施工。承包人进行闸墩模板及支架设计时，考虑的基本荷载有：模板及支架自重、新浇混凝土重量、钢筋重量以及振捣混凝土时产生的荷载。监理单位发现承包人考虑的基本荷载有漏项并及时进行了纠正。 施工过程中，承包人和监理单位对第4号闸墩的混凝土模板进行了检查验收，填写的《水利水电工程混凝土模板工序质量评定表》见表1F400000-4。 水利水电工程混凝土模板工序质量评定表 表1F400000-4 单位工程名称 ××水闸工程 单元工程量 混凝土35.8m 3 分部工程名称 闸室段 施工单位 ××× 单元工程名称、部位 第4号闸墩 检查日期 ×年×月×日 项次 检查项目 质量标准 检验记录 1 △稳定性、 刚度和强度 符合设计要求 采用钢模板，钢支撑和木方， 稳定性、刚度和强度满足设计要求 2 模板表面 光洁、无污物、接缝严密 光洁、无污物、接缝严密 项次 检查项目 设计值 允许偏差(mm) 实测值 合格 点数 合格率 (%) 外露表面 隐蔽 内面 钢模 木模 1 模板平整度；相邻两板面高差 2 3 5 0.9，1.5，2.8，0.7，2.4，0.7， 0.3，1.2，1.1，0.8 2 局部不平 2 5 10 1.2，2.4，0.2，0.4， 1.0，1.7，0.7，2.3 3 面板缝隙 1 2 2 1.1，0.9，0.5，0.2，1.2， 0.4，0.7，0.5，0.3，0.7 4 结构物边线 与设计边线 10 15 1.494，1.500，1.503，1.502， 1.498，1.503，24.000，24.003， 23.997，23.998，24.000，24.002 5 结构物水平段 面内部尺寸 ±20 - 6 承重模板标高 ±5 - 7 预留孔洞 尺寸及位置 ±10 - 检测结果 共检测 点，其中合格 点，合格率 % 评定意见 工序质量等级 施工 单位 ××× ×年×月×日 监理 单位 ×××× 年×月×日 问题：

问答题某综合利用水利枢纽工程位于我国西北某省，枯水期流量很少；坝型为土石坝，黏土心墙防渗；坝址处河道较窄，岸坡平缓。工程中的某分部工程包括坝基开挖、坝基防渗及坝体填筑，该分部工程验收结论为“本分部工程划分为80个单位工程，其中合格30个，优良50个，主要单位工程、重要隐蔽工程及关键部位的单元工程质量优良，且未发生过质量事故；中间产品质量全部合格，其中混凝土拌合物质量达到优良，故本分部工程优良。” [问题]1．根据该项目的工程条件，请你选择合理的施工导流方式及其泄水建筑物类型。 2．大坝拟采用碾压式填筑，其压实机械主要有哪几种类型?坝面作业分哪几项主要工序? 3．大坝施工前碾压实验主要确定哪些压实参数?施工中坝体与混凝土泄洪闸连接部位的填筑，应采取哪些措施保证填筑质量? 4．根据水利水电工程有关质量评定规程，质量评定时项目划分为哪几级? 5．根据水利水电工程有关质量评定规程，上述验收结论应如何修改?