开槽长度不得大于隔墙长度的( )。
背景资料：
某办公楼工程，地下2层，地上15层，建筑面积3．0万m
2
，施工单位进场后按照批准的总平面布置图进行了现场规划，其中库房分成普通库房和特殊库房，分建在不同的位置，主要出入口及楼层各主要部分等均悬挂了明显的警示牌，在施工过程中发生了以下事件：
事件一：上级单位在安全文明工地检查时发现，警示牌悬挂比较随意，有的比较隐蔽，有的甚至没有针对性，随后对项目突出了整改意见。
事件二：检查发现在特殊库房的醒目部位悬挂了指示性的标准，在钢筋切割机房悬挂了禁止标志，在配电室房悬挂了指令性标志。
问题：
背景： 某工程地下2层，地上15层，现浇钢筋混凝土框架结构，由于局部技术难度大，业主采用了邀请招标方式，择优选择了其中一家作为中标单位，并与其签订了工程施工承包合同，承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。该工程开工日期为2011年4月1日，合同工期为18个月。 在合同履行过程中发生以下事件： 事件一：2011年5月施工单位为保证施工质量，扩大了开挖面积，导致开挖量、费用及相应工序持续时间增加。于是向业主提出了索赔费用3．0万元，工期索赔3d。 事件二：2011年8月份，恰逢连降7d罕见大雨，造成停工损失2．5万元，工期增加了4d。于是施工单位据此向业主提出了索赔。 事件三：2012年2月份，在主体砌筑工程中，因施工图设计有误，实际工程量增加，导致费用增加3．8万元，相应工序持续时间增加了2d。于是施工单位据此向业主提出了索赔。 事件四：在工程保修期间发生了由于施工质量原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题，业主在多次催促施工单位修理，而施工单位一再拖延的情况下，于是业主另请其他施工单位进行了维修。 上述事件中，除事件二外，其他工序时间的延误均未超过工作的总时差。 问题：
建设工程质量的五方责任主体是( )。
工程竣工后，建设单位应向( )移交工程档案。
某工程承包人按规定提前书面通知到监理人进行隐蔽工程共同检查，但监理人既未按时到场进行检查，也未按规定及时提出延期要求。在此情况下，下列做法符合《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定的是( )。
冬期施工混凝土配合比确定依据有( )。
施工过程中，施工组织设计应进行修改或补充的情况有( )。
下列选项中，属于安全管理检查评定的保证项目的是( )
多层小砌块房屋的女儿墙高度最小超过( )m时，应增设锚固于顶层圈梁的构造柱或芯柱。
现浇混凝土结构模板拆除后，发现混凝土有影响结构安全的质量问题，妥善处理后继续使用的规定是( )达到要求。
下列有关仲裁协议的效力说法正确的有( )。
关于《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013的说法，正确的是( )。
混凝土应按照国家现行标准的有关规定，根据( )等要求进行配合比设计。
关于建筑屋面防水等级和设防要求的说法，正确的有( )。
水泥强度等级根据胶砂法测定水泥( )的抗压强度和抗折强度来判定。
在工程建设领域，环境噪声污染的防治主要包括施工现场和( )环境噪声污染防治两个方面。
【案例二】
背景材料：
某办公楼工程，建筑面积23723m
2
，框架剪力墙结构，地下1层，地上2层，首层高4．8m，标准层高3．6m，顶层房间为有保温层的轻钢龙骨纸面石膏板吊顶。工程结构施工采用外双排落地脚手架，工程于2007年6月15日开工，计划竣工日期为2009年5月1日。
事件一：2008年5月20日7时30分左右，因通道和楼层自然采光不足，瓦工陈某不慎从9层未设门槛的管道井竖向洞口处坠落地下一层混凝土底板上，当场死亡。
事件二：顶层吊顶安装石膏板前，施工单位仅对吊顶内管道设备安装申报了隐蔽工程验收，监理工程师提出申报验收有漏项，应补充验收申报项目。
问题：
不上人的吊顶，吊杆长度小于( )mm时，可以采用φ6的吊杆。
下列关于工程总承包的说法中，符合现行建设法规的有( )。