下列高度的多层民用建筑(除住宅外)中，属于高层建筑的有( )。
关于工程文件管理的说法，正确的是( )。
既有结构的可靠性评定分为( )评定。
灰土地基采用的土料应过筛，最大粒径不应大于( )mm。
泥浆护壁钻孔灌注桩施工工艺流程中，“第二次清孔”的下一道工序是( )。
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，因发包人的下列部分行为造成建设工程质量缺陷的，应当由发包人承担过错责任。这些行为有( )。
在建设工程领域，行政机关易引发行政纠纷的行政行为主要有( )。
项目经理部行为的法律后果由( )承担。
建筑外墙塑料窗应进行复验的性能指标有( )。
下列选项中，用人单位不得解除劳动合同的情形有( )。
楼层内测量放线常用的距离测量工具是( )。
《建设工程安全生产管理条例》规定，特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。下述选项中不属于特种作业人员的是( )。
下列关于施工许可证法定批准条件的说法，正确的是( )。
背景：
某公司投资建设一幢商场工程，地下1层、地上5层．建筑面积12000m
2
，结构类型为框架结构。经过公开招标投标，乙施工企业中标。双方采用《建设工程施工合同》(示范文本)(GF一2013—0201)签订了施工合同，合同价款的约定方式为固定总价，合同工期为280d，并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。
合同履约过程中发生了以下事件：
事件一：乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时，甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4．20m变更为4．80m，当日乙方停工。25d后甲方才提供正式变更图纸，工程恢复施工。复工当日乙方立即提出停窝工损失60万元和顺延工期25d的书面报告及相关索赔资料，但甲方收到后始终未予答复。
事件二：在工程装修阶段，甲方将外墙门口处镶贴瓷砖做法变更为干挂大理石，乙方收到了经甲方确认的设计变更文件，调整相应的施工安排。乙方在施工完毕2个月后的结算中申报了该项设计变更增加费80万元，但遭到甲方的拒绝。
问题：
背景：某拟建工程由甲、乙、丙三个施工过程组成；该工程共划分成四个施工流水段，每个施工过程在各个施工流水段上的流水节拍如下表所示。按相关规范规定，施工过程乙完成后其相应施工段至少要养护2d才能进入下道工序。为了尽早完工，经过技术攻关，实现了施工过程乙在施工过程甲完成之前1d提前进入施工。问题：
B单项选择题共60题。每题的备选项中只有一个最符合题意。/B
单位工程验收应具备的条件有( )。
在( )阶段，必须对脚手架及其地基基础进行检查和验收后方可使用。
关于屋面刚性防水层施工的做法，正确的有( )。
因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程作业的，必须经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府( )部门同意。