问答题 背景:
某宾馆装修改造项目采用工程量清单计价方式进行招投标,该项目装修合同工期为3个月,合同总价为400万元,合同约定实际完成工程量超过估计工程量15%以上时调整单价,调整后的综合单价为原综合单价的90%。合同约定客房地面铺地毯工程量为3800m2,单价为140元/m2;墙面贴壁纸工程量为7500m2,单价为88元/m2。
装修进行2个月后,发包方以设计变更的形式通知承包方将公共走廊作为增加项目进行装修改造。走廊地面装修标准与客房装修标准相同,工程量为980m2;走廊墙面装修为高级乳胶漆,工程量为2300m2,因工程量清单中无项目,发包人与承包人依据合同约定协商后确定的乳胶漆的综合单价为15元/m2。
由于走廊设计变更等待新图纸造成承包方停工待料5d,造成窝工50工日(每工日工资20元)。
施工图纸中浴厕间毛巾环为不锈钢材质,但由发包人编制的工程量清单中无此项目,故承包人投标时未进行报价。施工过程中,承包人自行采购了不锈钢毛巾环并进行安装。工程结算时,承包人按毛巾环实际采购价要求发包人进行结算。
问题:
问答题某医院决定投资1亿余元,兴建一幢现代化的住院综合楼。其中土建工程采用公开招标的方式选定施工单位,但招标文件对省内的投标人与省外的投标人提出了不同的要求,也明确了投标保证金的数额。该院委托某建筑事务所为该项工程编制标底。2000年10月6日招标公告发出后,共有A、B、C、D、E、F共6家省内的建筑单位参加了投标。投标文件规定2000年10月30日为提交投标文件的截止时间,2000年11月13日举行开标会。其中,正单位在2000年10月 30日提交了投标文件,但2000年11月1日才提交投标保证金。开标会由该省建委主持。结果,某建筑事务所编制的标底高达6200多万元,其中的A、B、C、D共4个投标人的投标报价均在5200万元以下,与标底相差1000万余元,引起了投标人的异议。这4家投标单位向该省建委投诉,称该建筑事务所擅自更改招标文件中的有关规定,多计漏算多项材料价格。为此,该院请求省建委对原标底进行复核。2001年1月28日,被指定进行标底复核的省建设工程造价总站 (以下简称总站)拿出了复核报告,证明某建筑事务所在编制标底的过程中确实存在这4家投标单位所提出的问题,复核标底额与原标底额相差近1000万元。 由于上述问题久拖不决,导致中标书在开标三个月后一直未能发出。为了能早日开工,该院在获得了省建委的同意后,更改了中标金额和工程结算方式,确定某省某公司为中标单位。 问题1.上述招标程序中,有哪些不妥之处?请说明理由。
问答题 背景:
某施工合同,在施工任务完成后,由于发包人拖欠工程款而发生纠纷,但双方直到任务完成后都未签订合同。
在工程施工中,监理工程师口头指示把卫生间石膏板吊顶改为铝板吊顶,但是监理工程师直到竣工仍未签认变更通知。监理工程师对项目经理发出口头指令时,有工长、总工程师在场,可随时证明此事确实存在。
问题:
问答题某市中心办公写字楼工程,总建筑面积25000m
2
,分为A、B两栋。A栋地上13层,地下2层,建筑高度54m,框架—剪力墙结构,结构垂直运输机械为塔式起重机,装饰装修垂直运输机械为人货两用的外用电梯。B栋地上4层,檐高20m,结构垂直运输机械为塔式起重机,装饰装修垂直运输机械为物料提升机。
施工过程中发生了如下事件:
事件一:B栋物料提升机安装调试后,项目部组织了验收,验收中发现物料提升机的基础为200mm (C20混凝土)厚条形基础;缆风绳设了1组(不少于4根);架体外侧檐高以下用立网进行防护;各层卸料通道两侧只做了防护栏杆;各层通道口处设置了常闭型的防护门;地面进料口处搭设了防护棚。
事件二:A栋外用电梯安装调试后,监理单位验收中发现底笼周围2.0m范围内设置了牢固的防护栏杆,进出口处的上部根据电梯高度搭设了足够尺寸和强度的防护棚;各层站过桥和运输通道两侧设置了安全防护栏杆,进出口处设置了常开型的防护门;各层设置了联络信号。
问题:
问答题2002年8月10日,某钢铁厂与某市政工程公司签订钢铁厂地下大排水工程总承包合同,总长5000m。市政工程公司将任务下达给该公司第4施工队。事后,第四施工队又与某乡建筑工程队签订分包合同,由乡建筑工程队分包3000m任务,合同金额35万元,9月10正式施工。2002年9月20日,市建委主管部门在检查该项工程施工中,发现某乡建筑工程队承包手续不符合有关规定,责令停工。某乡建筑工程队不予理睬。10月3日市政工程公司下达停工文件,某乡建筑工程队不服,以合同经双方自愿签订,并有营业执照为由,于10月10日诉至人民法院,要求第4施工队继续履行合同或承担毁约责任并赔偿经济损失。此案该如何处理?(1)依法确认总包合同、分包合同的法律效力。
(2)该合同的法律效力应由哪个机关(机构)确认?
(3)某乡建筑工程队提供的承包工程法定文书完备吗?
(4)某市建委主管部门是否有权责令停工?
(5)合同纠纷的法律责任如何裁决?
问答题(三) 某6层住宅工程项目,建筑面积6500m2。施工人员在拆除顶层模板时,将拆下的10根钢管(每根长3m)和扣件运到物料提升机吊盘上,5名工人随吊盘一起从屋顶高处下降。此时,恰好操作该机械的操作工因上厕所离开岗位,一名刚刚招来两天的木工开动了卷扬机。在物料吊盘下降过程中,钢丝绳突然折断,人随吊盘下落坠地,造成1人死亡4人重伤的恶性后果。 问题1.按照住房和城乡建设部《建设工程重大事故报告和调查程序规定》,本工程这起重大事故可定为哪种等级的重大事故?符合哪些条件可定为该级重大事故?
问答题 [背景资料]
某建筑工程,地下1层,地上16层。总建筑面积28000m2,首层建筑面积2400m2,建筑红线内占地面积6000m2。该工程位于闹市中心,现场场地狭小。
施工单位为了降低成本,现场只设置了一条3m宽的施工道路兼作消防通道。现场平面呈长方形,在其斜对角布置了两个消火栓,两者之间相距86m,其中一个距拟建建筑3m,另一个距路边3m。
为了迎接上级单位的检查,施工单位临时在工地大门入口处的围墙上悬挂“五牌”、“二图”,检查小组离开后,项目经理立即派人将之拆下运至工地仓库保管,以备再查时用。
问答题案例三【背景】 某办公楼建筑面积4500 m2,主体结构为现浇钢筋混凝土框架结构,混凝土为商品混凝土,组合钢木模板,柱混凝土强度等级为C30。在主体结构施工过程中,第三层柱因模板拼缝不严,造成有多处的孔洞、蜂窝和麻面。经现场混凝土强度检测,混凝土强度满足设计要求,但修补造成经济损失1.2万元。【问题】1.试述混凝土孔洞处理的步骤。 (2)防治混凝土蜂窝,麻面的主要措施有哪些? (3)本次工程质量事故属于哪一类,依据是什么?
问答题(二) [背景资料] 某市中心区新建一座商业中心,建筑面积26000m2,地下2层,地上16层,1~3层有裙房,结构形式为钢筋混凝土框架结构,柱网尺寸为8.4m×7.2m,其中2层南侧有通长悬挑露台,悬挑长度为3m。施工现场内有一条10kV高压线从场区东侧穿过,由于该10kV高压线承担周边小区供电任务,在商业中心工程施工期间不能改线迁移。 某施工总承包单位承接了该商业中心工程的施工总承包任务。该施工总承包单位进场后,立即着手进行施工现场平面布置: (1)在临市区主干道的南侧采用1.6m高的砖砌围墙作围挡。 (2)为节约成本,施工总承包单位决定直接利用原土便道作为施工现场主要道路。 (3)为满足模板加工的需要,搭设了一间50m2的木工加工间,并配置了一只灭火器。 (4)受场地限制在工地北侧布置塔式起重机一台,高压线处于塔式起重机覆盖范围以内。 主体结构施工阶段,为赶在雨季来临之前完成基槽回填土任务,施工总承包单位在露台同条件混凝土试块抗压强度达到设计强度的80%时,拆除了露台下模板支撑。主体结构施工完毕后,发现2层露台根部出现通长裂缝,经设计单位和相关检测鉴定单位认定,该裂缝严重影响到露台的结构安全,必须进行处理。该事故造成直接经济损失8万元。1.指出施工总承包单位现场平面布置(1)~(3)中的不妥之处,并说明正确做法。
问答题某市房产开发公司发出公开招标书,对该市的一幢住宅楼建设进行招标。按照公开招标的程序,通过严格的资格审查以及公开开标,评标后,某市A建筑公司被选中确定为该住宅楼的承建单位,同时进行了公证。随后双方签署了“建设安装工程承包合同”。合同约定建筑工程面积为5000m2,总造价为301万元(不包括基础造价2万元),价款一次包定,今后有关费用的变动,将不再考虑调整;同时还约定了竣工期及工程款支付办法等款项。后来因水电问题,工程延期了一个月。由于工期的拖延,恰好赶上建材价格的全面上涨,根据A建筑公司测算,由于建材价格上涨,实际造价已达400万元,超出合同约定近100万元。因此,A建筑公司根据实际发生的情况要求房产开发中心补偿材料差价99万元。 问题: (1)建设工程合同按照承包工程计价方式不同分为哪几类? (2)A建筑公司向房产开发中心提出的补偿材料差价的要求是否成7r?为什么?
问答题[背景资料]
某大厦工程项目,建设单位与施工单位根据《建设工程施工合同文本》签订了工程的总承包施工合同,总承包商将该大厦工程项目的装饰装修工程分包给一家具有相应资质条件的某装饰装修工程公司。该装饰装修工程公司与工程项目建设单位签订了该大厦工程项目的装饰装修施工合同。
该工程总承包施工单位在施工过程中发生了以下事件:
事件一:基坑开挖后用重型动力触探法检查,发现基坑下面存在古墓。
事件二:基坑验槽时,总承包施工单位技术负责人组织建设、设计、勘察、监理等单位的项目技术负责人共同检验,经检验基坑符合要求。
事件三:为了保证沉管灌注桩的质量,在将钢管套管沉入泥土中后,先浇筑混凝土,再放入钢筋笼。
事件四:基坑回填过程中,施工总承包单位只检查了排水措施和回填土的含水量,并对其进行了控制。 [问题]
问答题(四) [背景资料] 某建设单位准备建一座图书馆,建筑面积5000m2,预算投资400万元,建设工期为10个月。工程采用公开招标的方式确定承包商。按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国建筑法》的规定,建设单位编制了招标文件,并向当地的建设行政管理部门提出了招标申请书,得到了批准。 建设单位依照有关招标投标程序进行公开招标。 由于该工程在设计上比较复杂,根据当地建设局的建议,对参加投标单位和主体要求是最低不得低于二级资质。拟参加此次投标的五家单位中A、B、D单位为二级资质,C单位为三级资质,E单位为一级资质,而C单位的法定代表人是建设单位某主要领导的亲戚,建设单位招标工作领导小组在资格预审时出现了分歧,正在犹豫不决时,C单位拟准备组成联合体投标,经C单位的法定代表人私下活动,建设单位同意让C与A联合承包工程,并明确向A暗示,如果不接受这个投标方案,则该工程的中标将授予B单位。A为了获得该项工程,同意了与C联合承包该工程,并同意将停车楼交给C单位施工。于是A和C联合投标获得成功。A与建设单位签订了《建设工程施工合同》,A与C也签订了联合承包工程的协议。1.简述施工招标的公开招标程序。
问答题 [背景资料]
某写字楼工程,建筑用地面积160000m2,总建筑面积158500m2,地上12层,地下2层,建筑总高度48m。该工程采用现浇钢筋混凝土框架结构。
施工技术方案评议时,项目经理认为该项目应采用以下施工技术方案。
土方工程:土方开挖采用机械开挖,并且一次挖至槽底标高,再进行基坑支护,基坑支护采用土钉墙支护,最后进行降水。
脚手架工程:外脚手架方案采用双排脚手架。
钢筋工程:直径14mm以上的HPB335受力钢筋,采用钢筋套筒挤压连接。 [问题]
问答题
沿海地区某高层办公楼,建筑面积125000m2,地下3层,地上26层,现浇钢筋混凝土结构,基坑开挖深度16.30m。建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同。
合同履行过程中,发生了如下事件:
事件1:施工总承包单位将地下连续墙工程分包给某具有相应资质的专业公司,未报建设单位审批;依合同约定将装饰装修工程分别分包给具有相应资质的3家装饰装修公司。上述分包合同均由施工总承包单位与分包单位签订,且均在安全管理协议中约定分包工程安全事故责任全部由分包单位承担。
事件2:施工总承包单位将深基坑支护设计委托给专业设计单位,专业设计单位根据地质勘察报告选择了地下连续墙加内支撑支护结构形式。施工总承包单位编制了深基坑开挖专项施工方案,内容包括工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、劳动力计划。该方案经专家论证,补充了有关内容后,按程序通过了审批。
事件3:施工总承包单位为了提醒、警示施工现场人员时刻认识到所处环境的危险性,随时保持清醒和警惕,在现场出入口和基坑边沿设置了明显的安全警示标志。
事件4:本工程2层多功能厅设计为铝合金龙骨中密板材隔墙,下端为木踢脚。装饰装修公司在施工前编制了装饰装修施工方案,明确了板材组装和节点处理措施。
问答题 [背景材料]
某住宅楼工程地下1层,地上18层,建筑面积22800m2。通过招投标程序,某施工单位(总承包方)与某房地产开发公司(发包方)按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。合同总价款5244万元,采用固定总价一次性包死,合同工期400d。
施工中发生了以下事件。
事件一:发包方未与总承包方协商便发出书面通知,要求本工程必须提前60d竣工。
事件二:总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费,但包工头却拖欠作业班组2个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪,并导致全面停工2d。
事件三:发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭,并及时办理了合法变更手续,总承包方施工3个月后工程竣工。总承包方在工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用43万元,发包方以固定总价包死为由拒绝签认。
事件四:在工程即将竣工前,当地遭遇了龙卷风袭击,本工程外窗玻璃部分破碎,现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了玻璃实际修复费用51840元,临时设施及停窝工损失费178000元的索赔资料,但发包方拒绝签认。
[问题]
问答题背景:
北方某公建工程,建筑面积30000m
2
,施工单位为某建设集团公司。框架结构,建筑平面东西长75m,南北长45m,檐高36m。主入口为宽25m、高10m的悬挑钢筋混凝土结构。
施工过程中发生了如下事件:
事件一:项目部规定脚手架工程的检查与验收由项目技术负责人组织;项目施工、技术、安全、作业班组等有关人员参加;按照施工方案整体验收。监理单位提出了整改意见。
事件二:脚手架工程施工中,项目部规定了对脚手架杆件的设置和连结;并要求对连墙件、支撑、门洞桁架的构造;地基是否有积水;底座是否松动;立杆是否悬空等内容进行定期重点检查。
事件三:施工单位对主入口支承脚手架进行荷载试验时,在加荷过程中没有严格按照自两边向中间对称加载的方法,使负荷偏载,重心偏移,脚手架立杆弯曲变形,造成脚手架失稳整体坍塌。
事件四:监理单位在脚手架专项方案审核中发现主入口支承脚手架施工方案的主要内容只有基础处理、搭设要求、杆件间距及连墙件设置位置、连接方法、拆除作业程序等内容。
问题:
问答题 背景:
某工程建筑面积25000m2,采用现浇混凝土结构,基础为筏板式基础地下3层,地上12层,基础埋深12.4m,该工程位于繁华市区,施工场地狭小。基坑开挖到设计标高后,施工单位和监理单位共同对基坑进行了验槽,并对基底进行了钎探,发现有部分软弱下卧层,施工单位于是针对此问题制订了处理方案并进行了处理。基础工程正常施工,基础施工完毕后进行回填,填土施工过程中,施工单位对排水措施、每层填筑厚度进行了检查,检查结果符合规定要求。回填土施工结束后施工单位按规定进行了检查,其结果满足设计和规范要求。
主体结构施工到第3层时,有一跨度9m的钢筋混凝土大梁,拆模后发现某些部位出现少量露筋现象。
主体结构施工到第7层时,由于甲方提出设计变更,使工程暂停施工,致使部分水泥运到现场的时间已达100d,复工后,为了赶工,施工单位认为材料保管良好,直接将水泥投入使用,施工完毕后检查符合要求。
问题:
问答题某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼施工合同,合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)1d奖励(或罚款)2500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计划如下图所示:施工过程中发生了如下事件。事件1:在基坑开挖后,发现局部有软土层,乙方配合地质复查,配合用工10个工日。根据批准的地基处理方案,乙方增加直接费5万元。因地基复查使基础施工工期延长3d,人工窝工15个工日。事件2:辅楼施工时,因某处设计尺寸不当,甲方要求拆除已施工部分重新施工因此造成增加用工30个工日,材料费、机械台班费计2万元,辅楼主体工作拖延1周。事件3:在主楼主体施工中,因施工机械故障,造成工人窝工8个工日,该工作工期延长3d。事件4:因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格,甲方令乙方重新购买因此造成该项工作多用人工8个工日,该项工作工期延长4d,材料损失费1万元。事件5:鉴于工期较紧,经甲方同意,乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施,使得该项工作缩短了1周,该项技术组织措施费0.6万元。其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。问题
问答题[背景资料] 某分部工程分A、B、C、D四个过程,划分为四个流水段。各施工过程的节拍分别为A=3天,B=4天,C=5天,D=3天,A施工过程每段施工可与B施工过程每段施工搭接1天,B施工过程完成之后需要2天的技术间歇时间。
问答题扣件式钢管脚手架检查评定保证项目包括哪些内容?
