某工程,监理单位承担了施工招标代理和施工监理任务。工程实施过程中发生如下事件:事件1:施工招标过程中,建设单位提出的部分建议如下:(1)省外投标人必须在工程所在地承担过类似工程;(2)投标人应在提交资格预审文件截止日前提交投标保证金;(3)联合体中标的,可由联合体代表与建设单位签订合同;(4)中标人可以将某些非关键性工程分包给符合条件的分包人完成。事件2:施工合同约定,空调机组由建设单位采购,由施工单位选择专业分包单位安装。空调机组订货时,生产厂商提出由其安装更能保证质量,且安装资格也符合国家要求。于是,建设单位要求施工单位与该生产厂商签订安装工程分包合同,但施工单位提出已与甲安装单位签订了安装工程分包合同。经协商安装单位将部分安装工程分包给空调机组生产厂商。事件3:建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》进行工程价款结算时,双方对下列工作的费用发生争议:①办理施工场地交通、施工噪声有关手续;②项目监理机构现场临时办公用房搭建;③施工单位采购的材料在使用前的检验或试验;④项目监理机构影响到正常施工的检查检验;⑤设备单机无负荷试车。事件4:工程完工时,施工单位提出主体结构工程的保修期限为20年,并待工程竣工验收合格后向建设单位出具工程质量保修书。
某公路工程,施工合同工期为38周。经监理机构批准的施工总进度计划如图4—1所示,各项工作可以缩短的时间及其增加的赶工费如表4—1所示,其中H、L分别为道路的路基、路面工程。问题:
【背景资料】某工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订施工合同,经总监理工程师审核确认的施工总进度计划如图5-1所示,各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。合同约定:土石方20000m³(石方有8500m³,其余为土方)。合同约定,土方开挖综合单价为80元/m³,石方150元/m³;计日工:人工费为100元/工日,机械费1500元/台班;规费费率为8%(以分部分项工程费、措施项目费及其他项目费之和为基数),税率为9%(以分部分项工程费、措施项目费、其他项目费及规费之和为基数)。如因建设单位导致的窝工,发生了人员窝工和机械闲置均按计日工单价的60%考虑。施工总进度计划图5-1事件1:石方完成后,施工单位提出石方实际工程量和计划工程量不符。经监理机构审核,石方变成9700m³,总的土石方工程量不变,其余为土方。因此,C工作延长了8天,施工单位因此向项目监理机构确认工程延期。事件2:因为建设单位采购的设备未能进场,F工作延误了3天,因此增加了窝工50个工日,机械闲置6个台班,施工单位因此修改了进度计划,并按照规定向项目监理机构提交了工期和费用的补偿要求。事件3:G工作因为设计变更,由原来的1400m³变成1600m³,综合单价为300元/m³.建设单位要求按照原进度计划完成,同意赶工费每天补偿60元/m³。
某公路双车道隧道,全长1500m,洞身为较坚硬岩,岩体较完整,BQ为351~450,抗压强度30~60MPa,进出口各30m围岩相同,施工单位上报施工方案中选用全断面法开挖,使用隧道掘进机掘进,并按《公路隧道施工技术规范》(JTG/T3660—2020)有关规定编写了隧道施工监控量测内容。 请根据《公路隧道施工技术规范》(JTG/T3660—2020)、《公路隧道设计规范》(JTG3370.1—2018)和《公路工程技术标准》(JTGB01—2014)回答。 【问题】
招标代理机构提出,评标委员会由7人组成,包括建设单位纪委书记、工会主席、当地招标投标管理办公室主任,及从评标专家库中随机抽取4位技术、经济专家。
某公路工程施工过程中,施工单位发现某分项工程设计图纸有错误,为了节省时间,确保工程按期完成,施工单位直接找到设计单位,要求设计单位对该分项工程进行变更。设计单位便按照施工单位的要求对该工程进行了变更,并将变更图纸交给了施工单位。
某山区一级公路在施工过程中,发生了以下事件:事件1:在一次石方工程爆破作业中,因施工人员的操作失误,造成2人死亡、多人受伤的生产安全事故。事后调查发现,施工单位事先没有编制专项施工方案,施工时也没有专职的安全生产管理人员进行现场监督,爆破作业人员没有经过培训、无证上岗以及违章作业是造成这次安全事故的主要原因。事件2:该公路某结构工程施工过程中,由于施工单位违法将工程分包给不具资质的分包单位,分包单位为降低施工成本偷工减料,大量使用不合格材料,最终导致该结构工程倒塌的重大质量事故。
【背景资料】某大型水库枢纽工程包括大坝、溢洪道等,发包人与某承包人签订了施工合同。某监理单位承担该工程的施工、水土保持及环境保护监理工作,现场设立了监理机构监理过程中发生如下事件:事件1:泄洪洞采用钻爆法相向开挖,承包人提交的专项施工进度计划及说明如图所示(每月按30天)。总监理工程师授权副总监理工程师负责组织审查批复监理机构审查意见:(1)各项工作顺序安排合理;(2)各项工作持续时间与资源投入相匹配且合理(3)xx、xx时间安排存在错误。监理机构要求承包人对专项施工进度计划修改后重新报批。事件2:工程所在地雨量充沛,承包人根据当地气候编制的水土保持措施计划内容如下:(1)临时占地范围内扰动深度30cm以内的表土可不剥离,采用铺垫等保护措施(2)弃土场布置在河道岸边,集中堆放并采用防尘网覆盖:(3)泄洪口出口陡坡段布设植物护坡措施(4)办公生活区适宜植物生长的区域布设植物措施事件3承包人在溢洪道控制段闸墩混凝土浇筑前向监理机构提交混凝土浇筑开仓报审表包括:备料情况、施工配合比、基面施工缝处理、细部结构等主要内容。事件4:环境保护监理人员对排泥场保护设施、承包人耕植土保护措施等土壤环境保护工作进行了检查。
某县决定将县城内的某四级公路提升为三级公路,路面基层采用水泥稳定粒料,面层采用沥青混凝土和水泥混凝土,该公路长为90k,分为三个施工合同段和一个监理合同段(总监办),县交通运输局设立工程建设项目办,履行业主职责。事件1:总监办在参加第一合同段施工项目经理部组织的技术交底会议时,针对硬质岩石路基的开挖施工,强调了以下要求:()在爆破施工前应先查明和登记空中电缆线、地下管线的位置,开挖边界线处可能受爆破影响的建筑物结构类型、居民居住情况,对不能满足安全距离的石方选用合适的开挖方式:(2)应根据岩石软硬程度以及对边坡坡面的稳定,美观要求的不同,采用不同的爆破方法;(3)严禁采用A法爆破,靠近边坡部位的硬质岩石(4)应逐级开挖,逐级按设计要求进行防护。事件2:第二合同段的某一路段路基为半填半挖路基,跨侧设计了一段重力式浆砌片石挡土墙基础为台阶式,施工单位采用机械配合人工的方法开挖基坑,某日监理工程师巡视时发现该挡土墙的基坑工程开挖至硬质岩石,专业监理工程师对施工单位项目总工说:基础砌筑前,应清除基地表面风化,松软的土石和杂物,浆砌片石的基础宜采用满坑砌筑法,并宜与墙体连续砌筑。事件3:某日监理工程师巡视工地,上午8:O0检查了第一合同段水泥混凝土面层试验路段铺筑前的准备情况,并与施工单位就路面基层清扫,传力杆安装、滑模施工技术等进行了交流和强调,下午16:30,发现第三合同段施工单位正在某一段水泥稳定碎石基层表面上浇洒乳化沥青,专业监理工程师要求施工单位按规范养生。
某引水工程总长2448m,包括河渠交叉建筑物1座(倒虹吸),左岸排水建筑物1座(倒虹吸),渠渠交叉建筑物1座(倒虹吸),节制闸1座,退水闸1座,渠道1981.9m。渠道最大挖深6m左右,最大填高12m左右,沿线岩性以壤土、黄土状壤土、砂卵石为主,全部为土质渠道。度汛设计标准采用20年一遇洪水。施工导流采用明渠导流。建设过程中发生了以下事件:事件1:资格预审阶段,资格预审文件对项目经理要求为:水利工程类高级技术职称,担任过大、中型水利工程施工项目经理。事件2:招标阶段,在工程量清单中要求安全作业环境及措施费用分摊到分类分项清单报价中,不再单独报价。事件3:施工过程中,建设单位要求监理单位编制了保证安全生产的措施方案,方案内容包括项目概况、编制依据、安全生产规章制度等。事件4:为了保证施工质量和施工进度,渠坡衬砌施工时,设计单位要求采用新研制的大型混凝土衬砌设备。建设单位要求监理单位就新研制的大型混凝土衬砌设备施工工艺提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。事件5:在渠道开挖施工时,有一处发生了滑坡,施工单位在滑坡处开挖时,未采取相应的安全防护措施,存在重大安全隐患,监理单位首先向建设单位进行了报告。事件6:由于工程跨越重要河道,因此建设单位要求施工单位编制施工期度汛方案,报监理单位批准,并要求施工单位成立防汛指挥部。
某工程项目,业主与承包人签订了工程施工承包合同,合同中估算工程量为5300m3,单价为180元/m3。合同工期为6个月。有关付款条款如下: (1)开工前业主应向承包商支付估算合同总价20%的工程预付款; (2)业主自第一个月起,从承包商的工程款中,按5%的比例扣留质量保证金; (3)当累计实际完成工程量超过(或低于)估算工程量的10%时,可进行调价,调价系数为0.9(或1.1); (4)每月签发付款最低金额为15万元; (5)工程预付款从承包人获得累计工程款超过估算合同价的30%的下一个月起,至第5个月均匀扣除。 承包人每月实际完成并经签证确认的工程量见下表。 承包人每月实际完成工程量 月份 1 2 3 4 5 6 实际完成工程量/m3 800 1000 1200 1200 1200 500 [问题]
某工程施工过程,发生了如下事件。事件1:项目监理机构有A、B、C三个标段可投:事件2:专业监理工程师巡视基坑施工过程中发现了严重的安全事故隐患,立即向总监理工程师报告了此事。事件3:工程施工过程中,项目监理机构提出风险应对建议如下:①材料后期会涨价,签固定合同;②加强造价管理,防止施工单位虚报工程量;③应对不确定因素,编制进度计划留出时间;④给现场建设单位人员购买意外伤害保险。事件4:建设单位购买的设备,连续三次检查均不合格,建设单位要求退货并解除合同。设备出厂商以得到驻场监理的认可为理由,要求再次修理重新检测。项目监理机构对两家进行协商,双方未能达成一致。
某工程项目由A、B、C三个分项工程组成,采用工程量清单招标确定中标人,合同工期5个月。各月计划完成工程量及综合单价,见表4-6所示。部分项工程费用的2%计取,其他项目费为20.86万元,规费综合费率为3.5%(以分部分项工程费、措施项目费、其他项目费之和为基数),税金率为3.35%。根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013清单计价规范规定,计算本工程合同价(计算结果均保留两位小数)。
某工程,建设单位通过招标方式选择监理单位。工程实施过程中发生下列事件:事件1:在监理招标文件中,列出的监理目标控制工作如下:投资控制:(1)组织协调设计方案优化; (2)处理费用索赔;(3)审查工程概算;(4)处理工程价款变更;(5)进行工程计量。进度控制:(1)审查施工进度计划;(2)主持召开进度协调会;(3)跟踪检查施工进度;(4)检查工程投入物的质量;(5)审批工程延期。质量控制:(1)审查分包单位资质;(2)原材料见证取样;(3)确定设计质量标准;(4)审查施工组织设计;(5)审核工程结算书。事件2:监理合同签订后,总监理工程师委托总监理工程师代表负责如下工作:(1)主持编制项目监理规划;(2)审批项目监理实施细则;(3)审查和处理工程变更;(4)调解建设单位与施工单位的合同争议;(5)根据工程进展及监理工作情况调配监理人员。事件3:该项目监理规划内容包括:(1)建设工程概况;(2)监理工作的范围、内容、目标;(3)监理工作依据;(4)监理组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责;(5)监理工作制度;(6)工程质量控制;(7)工程造价控制。事件4:在第一次工地会议上,项目监理机构将项目监理规划报送建设单位,会后,结合工程开工条件和建设单位的准备情况,又将项目监理规划修改后直接报送建设单位。事件5:专业监理工程师在巡视时发现,施工人员正在处理地下障碍物。经认定,该障碍物确属地下文物,项目监理机构及时采取措施并按有关程序进行了处理。
【背景资料】某水利工程施工内容包括新建泄洪闸、河道开挖、堤防填筑及护坡工程等,项目法人通过招标,与某监理单位签订了监理合同。监理单位在现场设立了监理机构,监理过程中发生如下事件:事件1:监理机构根据施工图纸、监理大纲、监理合同编制完成了监理规划,经总监理工程师批准后实施。事件2:承包人拟将某附属工程进行分包,并将分包申请报送监理机构,总监理工程师审核批准了分包申请。分包人进场后,直接向监理机构报送了附属工程施工方案和分包工程开工申请。事件3:承包人报送了进度付款申请表,总工程师安排监理员对承包人申报的已完工程报表进行复核确认,安排副总监理工程师签发付款证书。事件4:监理工程师在现场巡视检查时发现:承包人新进场一批25的钢筋,未进行检测和报验即用于泄洪闸闸墩工程的钢筋制作安装。
【背景资料】某文物单位选择一家施工单位。事件1:施工单位统计了部分工作如下:①场地内建筑物拆除;②土方开挖(2.0m);③幕墙工程(60m);④钢结构安装(40m);⑤落地式钢管脚手架搭设(20m);⑥异形脚手架。事件2:施工过程中,因混凝土强度不合格,造成了质量事故。事件3:竣工验收前,已经具备的条件有:施工单位完成建设工程设计和合同约定各项内容;已具备完整的施工管理资料;主要建筑材料进场试验报告;勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署了质量合格文件。
某高速公路改扩建工程梁板预制场占地面积约50亩,采用封闭式管理,场内设有材料加工区、预制区、存梁区、施工和应急通道等区域,各区域布局合理,功能明确,标识清晰。需要预制20米空心板梁80片,25mT梁100片,3mT梁1500片,35mT梁32片,40mT梁35片,50mT梁28片。梁板预制场平面布置示意图如下:图6-1 梁板预制场平面布置示意图 工程实施过程中发生以下事件:事件1:施工单位编写了梁板预制场建设方案,部分内容如下:1.制梁区门式起重机移梁时严禁制梁区人员作业;2.同一轨道布设2台门式起重机,每台起重机配备抗倾覆设施;3.轨道接头位置错开的距离不小于门式起重机前后轮的轮距;4.受条件限制,轨道设置为曲线,曲线半径的矢跨比为1/2500,设置了异步转向装置。事件2:施工单位编写了梁板安装专项施工方案,并组织专家进行论证、审查。监理机构结合梁板安装专项施工方案编制了监理实施细则,并对梁板安装实施了监理旁站。事件3:监理机构在监理过程中,及时收集、整理监理资料,并定期归档,主要包括监理管理、质量控制、进度控制等文件,其中规定了监理管理文件包括监理计划、监理细则、质量管理专题会议纪要、会议记录、开工令、监理月报、工程分包、监理工作报告、监理日志、安全管理制度及综合性往来文件等。
某工程项目,业主通知招标选择某施工单位承包该工程,工程承包合同中约定的与工程价款结算有关的合同内容有: (1)建筑工程预算造价600万元,主要材料和构配件价值占施工产值的60%; (2)工程预付款为工程造价的20%; (3)工程进度款按月结算; (4)工程质量保修金为合同价的5%,预付款扣回完后一次性扣回; (5)材料价差调整按规定进行。工程各月实际完成产值如下表所示。
承包商实际完成产值
月份
二月
三月
四月
五月
六月
完成产值(万元)
50
100
150
200
100
该工程竣工验收交付使用后,在保修期内发生屋面漏水,业主通知施工单位后施工单位迟迟不予维修。业主请另外一施工单位进行修理,发生费用2万元。 【问题】
某公路项目D2合同段路线长度20.82km,位于山岭区,沿线低洼处有多处含水量极高的淤泥,面积不等,最大深度2.0m。各挖方段以石方为主,但不同部位岩石硬度相差较大,既有软质岩石、又有硬质岩石。附近有低液限黏土取土场,但为减少取土场的征用量,建设单位要求将石方爆破的岩石材料全部用于路堤填筑。经估算,挖方爆破石料可基本满足路堤填筑的需要,路堤填料少量欠缺部分及路床填料外借低液限黏土,路床用石灰改良。沿线有涵洞45道。在路基施工中有以下事件:事件1:路基工程开工前,施工单位制订了详细的施工方案,其中包含以下内容:(1)硬质石方开挖主要采用爆破施工。拟采用光面爆破,并将爆破后的岩石粒径控制在300mm以下,以直接用于路堤填筑。每开挖8m复测边线和坡率。(2)采用前述挖方爆破的硬质石料对淤泥处进行抛石挤淤处理。(3)考虑到挖出的岩石硬度相差较大,为提高路基整体的均匀性,减少不均匀沉降,拟将软质、硬质岩石混合后用作路堤填料。(4)为得到良好外观,保证边坡平顺,在石方路基填筑时控制填筑宽度略大于设计宽度。(5)填石路堤施工中,为保证压实效果,选用不小于15t的压路机,每层填筑厚度控制在300mm。采用灌砂法检测压实度,确保压实度符合要求后再填筑上一层。(6)填石路堤顶面按设计要求铺设过渡层。事件2:某石质挖方段已开挖到路床,监理工程师现场巡视发现:边坡的边线、坡率符合设计要求,边坡上没有松动石块,但路床存在欠挖和超挖现象。施工单位技术人员现场表示:立即进行处理,拟将欠挖部分予以凿除,超挖部分使用低液限黏土填平并用小型夯实机械充分夯实。事件3:在某次建设单位与总监办的联合检查中,巡查至某箱涵处。现场可见:该涵洞两侧路基均已填筑至路床顶面,且两侧路基均按1∶1预留了台阶。涵洞一侧有多辆运土车,装载有低液限黏土。施工单位技术负责人介绍:目前涵洞混凝土强度已达设计强度的85%,正准备进行台背回填施工,运料车上装载的土即为回填所用。计划先将一侧回填至路床顶面,再将另一侧回填至路床顶面,然后进行锥坡填筑。
案例分析题某高速公路建设项目划分为四个标段,建设单位通过公开招标确定甲、乙、丙、丁施工单位分别为第一、二、三、四标段的中标人。建设单位与甲、乙施工单位在规定时间内订立了书面施工合同。
在建设单位与丙施工单位订立书面施工合同之前,有人举报丙施工单位在投标时使用了假资质证书,经建设单位核查情况属实,于是取消了丙施工单位的中标资格。按规定将中标资格授予B施工单位,并与之订立了书面施工合同。
在建设单位与丁施工单位订立书面合同之前,发生了某种不可抗力,使双方无法在规定时间内签订书面合同。但双方通过电话商定,丁施工单位仍按合同约定,履行合同约定的各项义务。
按有关法律规定,建设单位通过公开招标选定某监理单位承担该建设项目施工监理工作,并与之签订了书面监理合同。
经监理工程师审查并报建设单位批准,甲施工单位把某分项工程分包给A施工单位,并与之签订了书面分包合同。
施工过程中发生了以下事件:
事件1:在第一合同段工程施工过程中,因A施工单位施工延误,导致乙施工单位不能按已批准的进度计划进行施工,造成工期延误和经济损失,对此乙施工单位向甲施工单位提出工程延期和费用索赔要求。
事件2:在第二合同段工程施工过程中,由于乙施工单位施工人员操作失误导致某分项工程质量不符合合同约定。
事件3:在第四合同段工程施工过程中,双方一直没有签订书面合同。丁施工单位已经按合同约定,履行了主要义务,建设单位也已接受。但在施工任务完成后,建设单位认为它与丁施工单位之间没有合同关系,而拒绝支付剩余工程款。
事件4:在第三合同段施工开始后,建设单位要求提前完工,并与B施工单位商签了补充协议。施工过程中发生混凝土工程质量事故,经调查认定该质量事故是B施工单位为赶工拆模过早,混凝土强度不足造成的,该事故未造成人员伤亡,但导致直接经济损失12万元。质量事故发生后,建设单位以B施工单位的行为与投标文件中的承诺不符,不具有履约能力,又不可能保证工程提前完工为由,提出终止合同。B施工单位认为事故是因建设单位要求赶工引起的,不同意终止合同。建设单位按合同约定提请仲裁,仲裁机构裁定终止合同,B施工单位决定向具有管辖权的法院提出诉讼,请求法院判决仲裁机构的裁定无效。
问题:
