问答题某工程建设单位委托监理单位承担施工阶段的监理任务,总承包单位按照施工合同约定选择了设备安装分包单位。在合同履行过程中发生如下事件。 事件1:工程开工前,总承包单位在编制施工组织设计时认为修改部分施工图设计可以使施工更方便、质量和安全更易保证,遂向项目监理机构提出了设计变更的要求。 事件2:专业监理工程师检查主体结构施工时,发现总承包单位在未向项目监理机构报审危险性较大的预制构件起重吊装专项方案的情况下已自行施工,且现场没有管理人员。于是,总监理工程师下达了监理工程师通知单。 事件3:专业监理工程师在现场巡视时,发现设备安装分包单位违章作业,有可能导致发生重大质量事故。总监理工程师口头要求总承包单位暂停分包单位施工,但总承包单位未予执行。总监理工程师随即向总承包单位下达了工程暂停令,总承包单位在向设备安装分包单位转发工程暂停令前,发生了设备安装质量事故。 问题
问答题2.计算每月工程量价款,工程师应签证的工程款、实际签发的付款凭证金额各是多少?
问答题某监理单位对实施监理的某跨越大江大河的桥梁施工工程的动力供应、施工照明、安全防护设备、施工场地空间条件以及交通运输和道路条件在施工前进行了检查。
承包单位因条件限制,不能建立试验室,则委托某一具有相应资质的专门试验室作为本工程施工用试验室。监理工程师经检查同意使用该试验室。
施工中由于某爆破作业比较危险,承包单位为了保证本单位从事爆破作业人员的生命安全,决定从劳工市场雇用3名无爆破作业上岗证人员实施爆破作业。
{{B}}问题{{/B}}
1.监理单位对动力供应、施工照明、安全防护设备、施工场地空间条件以及交通运输和道路条件的检查是对环境状态的哪个方面的控制?环境状态的控制还包括哪几项内容?
2.对本案例中使用的大型临时设备在使用前,该如何办理才准投入使用?
3.监理工程师对委托的试验室进行资质审查时,承包单位应向项目监理机构提交什么文件?该文件应列出的内容有哪些?
4.对于爆破作业,承包单位的做法是否正确?为什么?
5.在钢结构工程施工前,工程设计单位将由其技术人员编制好的技术交底书提交建设单位,经建设单位工程负责人审查后,正式实施。
(1) 以上说法的不妥之处有哪些?请指出来并将正确做法说出。
(2) 技术交底书要报监理工程师的工程有哪些?
问答题某工程项目,建设单位通过招标选择了一家具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理工作,并在监理中标通知书发出后第45天,与该监理单位签订了委托监理合同。之后双方又另行签订了一份监理酬金比监理中标价降低10%的协议。 在施工公开招标中,有A、B、C、D、E、F、G、H等施工单位报名投标,经监理单位资格预审均符合要求,但建设单位以A施工单位是外地企业为由不同意其参加投标,而监理单位坚持认为A施工单位有资格参加投标。 评标委员会由5人组成,其中当地建设行政管理部门的招标投标管理办公室主任1人、建设单位代表1人、政府提供的专家库中抽取的技术、经济专家3人。 评标时发现,B施工单位投标报价明显低于其他投标单位报价且未能合理说明理由;D施工单位投标报价大写金额小于小写金额;F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求;H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项;其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。 建设单位最终确定G施工单位中标,并按照《建设工程施工合同》(示范文本)与该施工单位签订了施工合同。 工程按期进入安装调试阶段后,由于雷电引发了一场火灾。火灾结束后48h内,G施工单位向项目监理机构通报了火灾损失情况:工程本身损失150万元;总价值100万元的待安装设备彻底报废;G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元,租赁的施工设备损坏赔偿10万元;其他单位临时停放在现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁。另外,大火扑灭后G施工单位停工5天,造成其他施工机械闲置损失2万元及必要的管理保卫人员费用支出1万元,并预计工程所需清理、修复费用200万元。损失情况经项目监理机构审核属实。
问答题某建设单位经相关主管部门批准,组织某建设项目全过程总承包(即EPC模式)的公开招标工作。根据实际情况和建设单位要求,该工程工期定为两年,考虑到各种因素的影响,决定该工程在基本方案确定后即开始招标,确定的招标程序如下:
(1)成立该工程招标领导机构; (2)委托招标代理机构代理招标;
(3)发出投标邀请书; (4)对报名参加投标者进行资格预审,并将结果通知合格的申请投标人;
(5)向所有获得投标资格的投标人发售招标文件; (6)召开投标预备会;
(7)招标文件的澄清与修改; (8)建立评标组织,制定标底和评标、定标办法;
(9)召开开标会议,审查投标书; (10)组织评标;
(11)与合格的投标者进行质疑澄清; (12)决定中标单位;
(13)发出中标通知书; (14)建设单位与中标单位签订承发包合同。 问题
指出上述招标程序中的不妥和不完善之处。 2.该工程共有7家投标人投标,在开标过程中,出现如下情况:
(1)其中1家投标人的投标书没有按照招标文件的要求进行密封和加盖企业法人印章,经招标监督机构认定,该投标作无效投标处理;
(2)其中1家投标人提供的企业法定代表人委托书是复印件,经招标监督机构认定,该投标作无效投标处理;
(3)开标人发现剩余的5家投标人中,有1家的投标报价与标底价格相差较大,经现场商议,也作为无效投标处理。
指明以上处理是否正确,并说明原因。
3.假设该工程有效标书经评标专家的评审,其中A、B、C三家投标单位投标方案的有关参数,如表2.1所示。
{{B}}表2.1
各投标方案有关参数表{{/B}}
方案
建设期费用支出(万元)
项目运营期(年)
项目运营期的年运营成本(万元)
工程报废时的残值回收(万元)
第一年末
第二年末
A
250
240
15
25
10
B
300
330
20
10
20
C
240
240
15
15
20
若基准折现率为10%,且已知A方案寿命期年费用为72.40万元;月方案寿命期年费用为69.93万元。试计算C方案寿命期年费用,并利用年费用指标对三个投标方案的优劣进行排序(小数点后保留两位)。
4.建设单位从建设项目投资控制角度考虑,倾向于采用固定总价合同。固定总价合同具有什么特点?
问答题某大型工程项目由政府投资建设,业主委托某招标代理公司代理施工招标。招标代理公司确定该项目采用公开招标方式招标,招标公告在当地政府规定的招标信息网上发布。招标文件中规定:投标担保可采用投标保证金或投标保函方式担保。评标方法采用经评审的最低投标价法。投标有效期为60天。
业主对招标代理公司提出以下要求:为了避免潜在的投标人过多,项目招标公告只在本市日报上发布,且采用邀请招标方式招标。
项目施工招标信息发布以后,共有12家潜在的投标人报名参加投标。业主认为报名参加投标的人数太多,为减少评标工作量,要求招标代理公司仅对报名的潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查。
开标后发现:
(1)A投标人的投标报价为8000万元,为最低投标价,经评审后推荐其为中标候选人。
(2)B投标人在开标后又提交了一份补充说明,提出可以降价5%。
(3)C投标人提交的银行投标保函有效期为70天。
(4)D投标人投标文件的投标函盖有企业及企业法定代表人的印章,但没有加盖项目负责人的印章。
(5)E投标人与其他投标人组成了联合体投标,附有各方资质证书,但没有联合体共同投标协议书。
(6)F投标人投标报价最高,故F投标人在开标后第二天撤回了其投标文件。
经过标书评审,A投标人被确定为中标候选人。发出中标通知书后,招标人和A投标人进行合同谈判,希望A投标人能再压缩工期、降低费用。经谈判后双方达成一致:不压缩工期,降价3%。
问题
问答题该工程合同条款中除合同价形式的约定外,有哪些条款存在不妥之处?指出来,并说明理由。
问答题建设单位的说法是否正确,为什么?
问答题承包商在施工过程中应采取哪些质量控制的对策来保证工程质量?
问答题该工程采用邀请招标方式且仅邀请3家施工单位投标,是否违反有关规定,为什么?
问答题招标人对投标单位进行资格预审应包括哪些内容?
问答题某建设工程项目通过招投标选择了一家建筑公司作为该项目的总承包单位,业主委托××监理公司对该工程实施施工监理。在施工过程中,由于总承包单位对地基和基础工程的施工存在一定的技术限制,将此分部工程分包给某基础工程公司,在施工及验收过程中,发生如下情况:
(1)地基与基础工程的检验批和分项工程质量由总包单位项目专业质检员组织分包单位项目专业质检员进行验收,监理工程师不参与对分包单位检验批和分项工程质量的验收。
(2)地基与基础分部工程质量由总包单位项目经理组织分包单位项目经理进行验收,监理工程师参与验收。
(3)主体结构施工中,各检验批的质量由专业监理工程师组织总包单位项目专业质量检查员进行验收。各分项工程的质量由专业监理工程师组织总包单位项目专业技术负责人进行验收。
(4)主体结构分部工程、建筑电气分部工程、装饰装修分部工程的质量由总监理工程师组织总包单位项目经理进行验收。
(5)单位工程完成后,由承包商进行竣工初验,并向建设单位报送了工程竣工报验单。建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位有关人员对单位工程质量进行了验收,并由各方签署了工程竣工报告。
[问题]
问答题某市政工程分为四个施工标段。某监理单位承担了该工程施工阶段的监理任务,一、二标段工程先行开工,项目监理机构组织形式如图1所示。一、二标段工程开工半年后,三、四标段工程相继准备开工,为适应整个项目监理工作的需要,总监理工程师决定修改监理规划,调整项目监理机构组织形式,按四个标段分别设置监理组,增设投资控制部、进度控制部、质量控制部和合同管理部四个职能部门,以加强各职能部门的横向联系,使上下、左右集权与分权实行最优的结合。总监理工程师调整了项目监理机构组织形式后,安排总监理工程师代表按新的组织形式调配相应的监理人员、主持修改项目监理规划、审批项目监理实施细则;又安排质量控制部签发一标段工程的质量评估报告;并安排专人主持整理项目的监理文件档案资料。总监理工程师强调该工程监理文件档案资料十分重要,要求归档时应直接移交本监理单位和城建档案管理机构保存。[问题]
问答题图4-5 业主原因造成的网络计划图
问答题某工程项目,建设单位通过招标选择了一具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理工作,并在监理中标通知书发出后第45天,与该监理单位签订了委托监理合同之后双方又另行签订了一份监理酬金比监理中标价降低10%的协议。 在施工公开招标中,有A、B、C、D、E、F、G、H等施工单位报名投标,经监理单位资格预审均符合要求。但建设单位以A施工单位是外地企业为由不同意其参加投标,而监理单位坚持认为A施工单位有资格参加投标。 评标委员会由5人组成,其中当地建设行政管理部门的招投标管理办公室主任1人、建设单位代表1人、政府提供的专家库中抽取的技术经济专家3人。 评标时发现,B施工单位投标报价明显低于其他投标单位报价且未能合理说明理由; D施工单位投标报价大写金额小于小写金额;F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求;H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项;其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。 建设单位最终确定G施工单位中标,并按照《建设工程施工合同(示范文本)》与该施工单位签订了施工合同。 工程按期进入安装调试阶段后,由于雷电引发了一场火灾。火灾结束后48小时内, G施工单位向项目监理机构通报了火灾损失情况:工程本身损失150万元;总价值100万元的待安装设备彻底报废;G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元,租赁的施工设备损坏赔偿10万元;其他单位临时停放在现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁。另外,大火扑灭后G施工单位停工5天,造成其他施工机械闲置损失2万元以及必要的管理保卫人员费用支出1万元,并预计工程所需清理、修复费用200万元。损失情况经项目监理机构审核属实。 【问题】1.指出建设单位在监理招标和委托监理合同签订过程中的不妥之处,并说明理由。 2.在施工招标资格预审中,监理单位认为A施工单位有资格参加投标是否正确?说明理由。 3.指出施工招标评标委员会组成的不妥之处,说明理由,并写出正确作法。 4.判别B、D、F、H 4家施工单位的投标是否为有效标?说明理由。 5.安装调试阶段发生的这场火灾是否属于不可抗力?指出建设单位和G施工单位应各自承担哪些损失或费用(不考虑保险因素)
问答题某工程项目由A、B、C、D四个分项工程组成,合同工期为6个月。施工合同规定: 1.开工前建设单位向施工单位支付10%的工程预付款,工程预付款在4~6月份结算时分月均摊抵扣。 2.保留金为合同总价的5%,每月从施工单位的工程进度款中扣留10%,扣完为止。 3.了程进度款逐月结算,不考虑物价调整。 4.分项工程累计实际完成工程量超出计划完成工程量的20%时,该分项工程工程量超出部分的结算单价调整系数为0.95。 各月计划完成工程量及全费用单价,见表2-1。 1~3月份实际完成的工程量,见表2-2。 表2-1 各月计划完成工程量及全费用单价表 (单位:m3) 分项工程名称 1 2 3 4 5 6 全费用单价/(元/m3) A B C D 500 750 600 800 900 1100 1100 850 950 180 480 360 300 表2-2 1-3月份实际完成的工程量表 (单位:m3) 分项工程名称 1 2 3 A B C D 560 550 680 1050 450 【问题】1.该工程预付款为多少万元?应扣留的保留金为多少万元? 2.各月应抵扣的预付款各是多少万元? 3.根据表2-2提供的数据,计算1~3月份监理工程师应确认的工程进度款各为多少万元。 4.分析该工程1~3月末时的投资偏差和进度偏差。
问答题
[背景材料]续上题。该工程项目由于承包商违约,合同执行到第20个月初被迫终止。终止前的财务状况如下:违约时已完成合同工程造价为6000万元,工程变更增加项目300万元,计日工20万元,承包商为工程施工已订购材料200万元。除工程变更增加项目外,已完成的各种价款业主均已按合同规定支付。
问答题某实施监理的工程,监理公司承担施工阶段监理任务,建设单位采用公开招标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求,并规定2009年10月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标,乙承包单位11月5日才提交投标保证金,11月3日由招标办主持举行了开标会。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。
建设单位重新招标后确定甲承包单位中标,并签订了施工合同。施工开始后,建设单位要求提前竣工,并与甲承包单位协商签订了书面协议,写明了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。
施工过程中发生了混凝土工程质量事故。经调查组技术鉴定,认为是甲承包单位为赶工而拆模过早、混凝土强度不足造成的。该事故未造成人员伤亡,但导致直接经济损失4.8万元。
质量事故发生后,建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的承诺不符,不具备履约能力,又不可能保证提前竣工为由,提出终止合同,甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起,不同意终止合同。建设单位按合同约定提请仲裁,仲裁机构裁定终止合同,甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。
问答题某一高速公路项目利用世界银行贷款修建,施工合同采用FIDIC合同条件,业主委托监理单位进行施工阶段监理。该工程在施工过程中,陆续发生了以下索赔事件(索赔工期与费用数据均符合实际)。 (1)施工期间,承包方发现施工图纸有误,需要设计单位进行修改,由于图纸修改造成停工20天。承包方因此提出了工期延期20天与费用补偿2万元的要求。 (2)施工期间因下雨,为了保证路基工程填筑质量,总监理工程师下达了暂停施工指令,一共停工10天,其中连续4天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候与连续6天出现50年一遇特大暴雨。承包方提出工期延期10天和费用补偿2万元的要求。 (3)施工过程中,现场周围居民称承包方施工的噪声很大,阻止承包方的混凝土浇筑工作。承包方提出工期延期5天以及费用补偿1万元的要求。 (4)根据业主要求,在原设计中的一座互通式立交桥设计长度增加了5m,监理工程师向承包方下达了变更指令,承包方收到变更指令以后及时向该桥的分包单位发出了变更通知。分包单位及时向承包方提出索赔报告,报告内容包括: 1)由于立交桥长度增加而增加的费用20万元和分包合同工期延期30天的索赔; 2)此设计变更前因承包方使用而未按分包合同的约定提供施工场地,导致工程材料到场二次倒运增加的费用1万元与分包合同工期延期10天的索赔。 承包方以已经向分包单位支付索赔款21万元的凭证为索赔证据,向监理工程师提出要求补偿该笔费用21万元以及延长工期40天的要求。 (5)由于某路段路基基底是淤泥,按照设计文件要求,需进行换填,在招标文件中已经提供了地质的技术资料。承包方原计划使用隧道出碴作为填料换填,但是施工中发现隧道出碴级不符合设计要求,需要进一步破碎以达到级配要求,承包方认为施工费用高出合同单价,若仍按原价支付不合理,需另外给予延期20天和费用补偿20万元的要求。 问题 针对承包方提出的上述索赔要求,监理工程师应如何签署意见?
问答题某接待室工程施工图及施工图设计说明如图4-10所示。接待室工程施工图设计说明1.结构类型及标高本工程为砖混结构工程。室内地坪标高±0.000m,室外地坪标高-0.300m。2.基础M5水泥砂浆砌砖基础,C10混凝土基础垫层200mm厚,位于-0.060m处做20mm厚1:2水泥砂浆防潮层(加质量分数为6%的防水粉)。3.墙、柱M5混合砂浆砌砖墙、砖柱。4.地面基层素土回填夯实,80mm厚C10混凝土地面垫层,铺400mm×400mm浅色地砖,20mm厚1:2水泥砂浆黏结层。20mm厚1:2水泥砂浆贴瓷砖踢脚线,高150mm。5.屋面预制空心屋面板上铺30mm厚1:3水泥砂浆找平层,40mm厚C20混凝土刚性屋面,20mm厚1:2水泥砂浆防水层(加质量分数为6%防水粉)。6.台阶、散水C10混凝土基层,15mm厚1:2水泥白石子浆水磨石台阶。60mm厚C10混凝土散水,沥青砂浆塞伸缩缝。7.墙面、顶棚内墙:18mm厚1:0.5:2.5混合砂浆底灰,8mm厚1:0.3:3混合砂浆面灰,满刮腻子2遍,刷乳胶漆2遍。天棚:12mm厚1:0.5:2.5混合砂浆底灰,5mm厚1:0.3:3混合砂浆面灰,满刮腻子2遍,刷乳胶漆2遍。外墙面、梁柱面水刷石:15mm厚1:2.5水泥砂浆底灰,10mm厚1:2水泥白石子浆面灰。8.门、窗实木装饰门:M-1、M-2洞口尺寸均为900mm×2400mm。塑钢推拉窗:C-1洞口尺寸1500mm×1500mm,C-2洞口尺寸1100mm×1500mm。9.现浇构件圈梁:C20混凝土,钢筋HPB235,Φ12,116.80m;HPB235,Φ6.5,122.64m。矩形梁:C20混凝土,钢筋HR335,Φ14,18.41kg;HPB235,Φ12,9.02kg;HPB235,Φ6.5,8.70kg。{{B}}问题{{/B}}根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)列出以下工程量清单项目的项目编码、计量单位和工程数量(并列出计算式)。1.平整场地;2.人工挖基础土方(墙基);3.人工挖基础土方(柱基);4.M5水泥砂浆砌砖基础;5.人工基础回填土;6.人工室内回填土;7.M5混合砂浆砌砖墙;8.M5混合砂浆砌砖柱;9.现浇C20混凝土矩形梁;10.现浇C20混凝土圈梁;11.C10混凝土散水。
