问答题与施工公司(乙方)签订厂厂房施工合同，合同签订后乙方将厂房钢架结构吊装分包给安装公司，甲方北方共同确定了施工方案与进度计划，(见下图)(合同中规定：窝工降效系数为50%)。施工过程中发生了以下事件：事件1：按进度计划K工作施工0.5个月后，业主方要求修改设计，K工作停工2.5月(混凝土工程)，乙方向甲方提出索赔清单如下表所示。某工程索赔清单表内 容数 量费用计算备 注新增工程量300m3300×200=60000(元)混凝土工程量单价200元/m3，原计划工程量为600m3机械闲置60台班60×100=6000(元)台班费100元/台班，自有设备台班折旧费为60元人工窝工1800工日1800×28=50400(元)工日费28元/工日机上人工费60工日60×50=3000(元)机上人工费50元/工日事件2：乙方自备施工机械未按时到达施工现场致使H工作实际进度在12月底时拖延1个月，乙方要求合同工期顺延1个月，并补偿费用2万元。事件3：F工作施工时，因项目经理部确定的施工工艺出现质量事故，监理工程师要求返工，工作实际进度在．12月底时拖后1个月，乙方要求顺延合同工期1个月，补偿费用2万元。事件4：施工第9个月，F工作在施工现场发现文物，为保护文物现场停工，乙方向甲方提出补偿工期1个月和费用1万元的要求。由于事件3和事件4的发生，F工作延误影响致使钢架结构安装施工向后拖延，丙方就事件3和事件4分别向乙方提出索赔费用1万元，工期共顺延2个月的要求。事件5：开工后第19个工作月出现台风，现场工作全部停止，为此乙方要求补偿因台风破坏施工现场的现场清理时间1个月，并补偿清理费用4万元。问题1.1．施工网络图中的关键线路有几条?2．就各事件分别说明，上述索赔要求是否正确?3．该工程实际工期为多少?
问答题某业主与某施工单位签订了施工总承包合同，该工程采用边设计边施工的方式进行，合同的部分条款如下。 ××工程施工合同书(节选) 一、协议书 (一)工程概况 该工程位于某市的××路段，建筑面积3000m2，砖混结构住宅楼(其他概况略)。 (二)承包范围 承包范围为该工程施工图所包括的土建工程。 (三)合同工期 合同工期为2004年2月21日至2004年9月30日，合同工期总日历天数为223天。 (四)合同价款 本工程采用总价合同形式，合同总价为：贰佰叁拾肆万圆整人民币(￥234万元) (五)质量标准 本工程质量标准要求达到承包商最优的工程质量。 (六)质量保修 施工单位在该项目的设计规定的使用年限内承担全部保修责任。 (七)工程款支付 在工程基本竣工时，支付全部合同价款，为确保工程如期竣工，乙方不得因甲方资金的暂时不到位而停工和拖延工期。 二、其他补充协议 1．乙方在施工前不允许将工程分包，只可以转包。 2．甲方不负责提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料。 3．乙方应按项目经理批准的施工组织设计组织施工。 4．涉及质量标准的变更由乙方自行解决。 合同变更时，按有关程序确定变更工程价款。 [问题]1．该项工程施工合同协议书中有哪些不妥之处?请指出并改正。 2．该项工程施工合同的补充协议中有哪些不妥之处?请指出并改正。 3．该项工程按工期定额来计算，其工期为212天，那么你认为该项工程的合同工期应为多少天? 4．确定变更合同价款的程序是什么?
问答题某开发公司(甲方)与某建筑公司(乙方)签订了某工程施工承包合同，合同总价为800万元，工期为4个月。承包合同规定：①主要材料及构配件金额占合同总价的65%；②预付备料款额度为合同总价的20%，工程预付款应从未施工工程尚需的主要材料及构配件价值相当于工程预付款备料款时起扣，每月以抵充工程款的方式连续收回；③工程保修金为合同总价的3%，甲方从乙方每月的工程款中按3%的比例扣留；④除设计变更和其他不可抗力因素外，合同总价不做调整。乙方每月实际完成并签证确认的工程量见下表。 某工程各月实际完成产值 月份 3 4 5 6 完成产值/万元 150 200 250 200 项目经理部为了搞好现场管理，加快施工进度，制定了一系列管理制度，并从现场实际条件出发，作了以下几项的具体安排： (1) 按照丈明施工检查的项目，在已经完成了现场围挡、封闭管理、材料堆放、现场防火、施工现场标牌的基础上，对其他未完成的项目要求完善。 (2) 因临时建筑不足，安排部分工人住在已建成的该工程地下室内。 (3) 为加快施工进度，每天要施工到晚上12点。 问题：1.本例的工程预付备料款是多少?
问答题【背景资料】某建设单位(甲方)与某施工单位(乙方)订立了某工程项目的施工合同。合同规定采用单价合同，每一分项工程的工程量增减超过10%时，超过部分的单价按原单价的90%结算。合同工期为22天，工期每提前1天奖励2000元，每拖后1天罚款3000元。乙方在开工前及时提交了施工网络进度计划如图所示(双线代表关键线路)，并得到了甲方代表的批准。工程施工中发生如下事件。事件1：因甲方供应的材料有误造成A工作和B工作工效降低，作业时间分别拖延2天和3天，分别增加工日6个和8个，窝工20个工日，工作A使用的租用施工机械每天租赁费为400元，台班费为650元，工作B使用的自有机械台班费为500元/台班，其中台班折旧费为100元/台班；人工工日单价为30元/工日，窝工补偿标准为20元/工日。事件2：为保证工程质量，乙方在施工中将工作C原设计尺寸扩大，增加工程量20m3，作业时间增加1天，该工作综合单价为90元/m3。事件3：因设计变更，工作E工程量由450m3增至500m3，该工作综合单价为70元/m3。事件4：鉴于该工程工期较紧，甲方代表指示乙方在工作H和工作I作业工程中采取了加快施工的技术组织措施，使得这两项工作分别缩短了2天和1天，并分别相应增加施工技术措施费5000元和3000元。其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。【问题】1.1．上述哪些事件乙方可以提出工期和费用补偿要求?哪些事件不能提出工期和费用补偿要求?简述其理由?2．每项事件的工期索赔是多少?总工期索赔多少天?3．每项事件的费用补偿是多少?4．乙方是否可以得到工程提前或拖后的奖励或处罚?数额为多少?
问答题(一) 某新建办公大楼的招标文件写明：承包范围是土建工程、水电及设备安装工程、装饰装修工程；采用固定总价方式投标，风险范围内价格不作调整，但中央空调设备暂按120万元报价；质量标准为合格，并要求创省优质工程奖，但未写明奖罚标准；合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—99—0201)。 某施工单位以3260万元中标后，与发包方按招标文件和中标人的投标文件签订了合同。合同中还写明：发包方在应付款中扣留合同额5%，即163万元作为质量履约保证金，若工程达不到国家质量验收标准，该质量履约保证金不再返还；逾期竣工违约金每天1万元；暂估价设备经发承包双方认质认价后，由承包人采购。 合同履行过程中发生了如下事件： 事件一：主体结构施工过程中发生了多次设计变更，承包人在编制的竣工结算书中提出设计变更实际增加费用共计70万元，但发包方不同意该设计变更增加费。 事件二：中央空调设备经比选后，承包方按照发包方确认的价格与设备供应商签订了80万元采购合同。在竣工结算时，承包方按投标报价120万元编制结算书，而发包方只同意按实际采购价80万元进行结算。双方为此发生争议。 事件三：办公楼工程经四方竣工验收质量为合格，但未获得省优质工程奖。发包方要求没收163万元质量保证金，承包人表示反对。 事件四：办公楼工程实际竣工日期比合同工期拖延了10天，发包人要求承包人承担违约金10万元。承包人认为工期拖延是设计变更造成的，工期应顺延，拒绝支付违约金。 问 题1.发包人不同意支付因设计变更而实际增加的费用70万元是否合理?说明理由。
问答题1．用价值工程原理说明提高价值的途径。 2．求出本工程各分部工程的评价系数、成本系数和价值系数。 3．用价值工程试分析各功能项目的目标成本及其可能降低的额度，并确定功能改进顺序。 4．若本案例是用挣值法理论进行成本控制，即主要是对哪三个费用值进行分析? 5．若该工程要求项目经理用因素分析法来进行工程成本分析，那么这种方法的基本理论及计算步骤分别是什么?
问答题(四)某工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同，采用可调价施工合同形式。工期20个月，项目监理机构批准的施工总进度计划见图2，各项工作在其持续时间内均按匀速进展，每月计划完成投资见表1。表1各项工作每月完成的投资(万元)工作ABCDEFG计划完成投资6070901206015030施工过程中发生如下事件。事件1：建设单位要求调整场地标高，设计单位修改施工图，A工作开始时间推迟1个月，致使施工单位机械闲置和人工窝工损失。事件2：设计单位修改图纸使C工作发生工程量变化，增加造价10万元，施工单位及时调整施工部署，如期完成了C工作。事件3：D、E工作受A工作的影响，开始时间也推迟了1个月，由于物价上涨原因，6～7月份D、E工作的实际完成投资较计划完成投资增加了10%。D、E工作均按原持续时间完成，由于施工机械故障，J工作7月份实际完成计划工程量的80%，J工作持续时间最终延长1个月。事件4：G、I工作的实施过程中遇到非常恶劣的气候，导致G工作持续时间延长0.5个月；施工单位采取了赶工措施，使工作能按原持续时间完成，但需增加赶工费0.5万元。事件5：L工作为隐蔽工程，在验收后项目监理机构对质量提出了质疑，施工单位以隐蔽工程已经监理工程师验收为由拒绝复验。在监理机构的坚持下，对隐蔽工程进行剥离复验。复验结果，工程质量不合格，施工单位进行了整改。以上事件1～4发生后，施工单位均在规定时间内提出工期顺延和费用补偿要求。1～7月份投资情况见表2。表21～7月份投资情况(万元)月份1234567合计拟完工程计划投资1301301303003302102101440已完工程计划投资130130已完工程实际投资130130问题1.事件1中，施工单位顺延和补偿费用的要求是否成立?说明理由。
问答题1．在图中标出第6周末、第11周末的实际进度前锋线。 2．完成该项目第1周到第11周未费用数据统计表，其中已完工程实际费用累积值已给出，见表3-2。 表3-2 费用数据统计表 单位：万元 项 目 投 资 数 据 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 每周计划工作预算费用 - - - - 计划工作预算费用累计 - - - - 每周已完工程实际费用 13 13 13 10 9 8 10 9 9 12 8 - - - - 已完工程实际费用累计 - - - - 每周已完工程预算费用 - - - - - - - - - - - - - - - 已完工程预算费用累计 - - - - - - - - - - - - - 3．分析第6周末、第11周末的费用偏差及费用绩效。 4．分析第6周末、第11周末的进度偏差及进度绩效。
问答题案例三 [背景材料] 某综合办公楼工程，建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位，双方签订了工程总包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力，经甲建设单位同意，乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供设计服务，并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，丙按时将设计文件和有关资料交付给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失。并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。 [问题]1.本案例中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效？并分别说明理由。
问答题 案例三 背景： 某大厦建筑面积为20000m2，框架剪力墙结构，箱形基础，地上10层，地下2层。民工甲与乙两名电焊工在6层进行钢筋对焊埋弧作业时未按规定穿戴绝缘鞋和手套。当民工甲右手拿起焊把钳正要往钢筋对接处连接电焊机的二次电源时，不慎触及焊钳的裸露部分，因抢救及时，没有生命危险。1. 问题： 1．根据事故的性质及严重程度，工程质量事故可分为哪两类?该质量事故属于哪一类?为什么? 2．试分析这起事故发生的原因。 3．在安全检查中，发现有即发性事故危险的隐患时，安全检查人员应如何进行处置? 4．何为“三宝”?何为“四口”?何为“十临边”? 5．事故隐患整改要执行“三定”的原则，“三定”指的是什么?
问答题某监理单位承担了一工业项目的施工监理工作。经过招标，建设单位选择了甲、乙施工单位分别承担A，B标段工程的施工，并按照《建设工程施工合同(示范文本)》分别和甲、乙施工单位签订了施工合同。建设单位与乙施工单位在合同中约定，B标段所需的部分设备由建设单位负责采购。乙施工单位按照正常的程序将B标段的安装工程分包给丙施工单位。在施工过程中，发生了如下事件： 事件1：建设单位在采购B标段的锅炉设备时，设备生产厂商提出由自己的施工队伍进行安装更能保证质量，建设单位便与设备生产厂商签订厂供货和安装合同并通知了监理单位和乙施工单位。 事件2：总监理工程师根据现场反馈信息及质量记录分析，对A标段某部位隐蔽工程的质量有怀疑，随即指令甲施工单位暂停施工，并要求剥离梭验。甲施工单位称该部位隐蔽工程已经专业监理工程师验收，若剥离检验，监理单位需赔偿由此造成的损失并相应延长了期。 事件3：专业监理工程师对B标段进场的配电设备进行检验时，发现由建设单位采购的某设备不合格，建设单位对该设备进行了更换，从而导致丙施工单位停工。因此，丙施工单位致函监理单位，要求补偿其被迫停工所遭受的损失并延长工期。问题1．请画出建设单位开始设备采购之前该项目各主体之间的合同关系图。 2．在事件1中，建设单位将设备交由厂商安装的做法是否正确?为什么? 3．在事件1中，若乙施工单位同意由该设备生产厂商的施工队伍安装该设备，监理单位应该如何处理? 4．在事件2中，总监理工程师的做法是否正确?为什么?试分析剥离检验的可能结果及总监理工程师相应的处理方法。 5．在事件3中，丙施工单位的索赔要求是否应该向监理单位提出?为什么?对该索赔事件应如何处理?
问答题(四)某实施施工监理的工程，建设单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》与甲施工单位签定了施工总承包合同。合同约定开工日期为2006年3月1日，工期为302天，建设单位负责施工现场外道路开通及设备采购；设备安装工程可以分包；甲施工单位通过筛选与乙施工单位签定了安装分包合同。经总监理工程师批准的施工总进度计划见图2。(时间单位：天)在施工过程中发生了如下事件：事件1：由于道路没有及时开通，使开工日期推迟到2006年3月4日，并造成施工方经济损失3万元，为此，施工单位于2006年3月10日向监理单位提出延长工期的索赔。事件2：在基础工程施工中，由于遭遇特大暴雨，土方工程发生滑坡，造成人员、机械损失共计5万元，导致C工作持续时间延长12天，为此提出经济补偿与工期的延期。事件3：在主体施工过程中，甲施工单位为保证工程质量，改进了混凝土泵浇筑的施工工艺，延误F工作时间10天，为此甲施工单位向建设单位提出延期10天的申请。事件4：设备安装工程完工后进行验收，第一次试车验收结果不合格，经检查分析，是由于设备本身质量有问题造成的，为此乙施工单位提出将已安装的设备拆除，重新安装，并重新组织试车验收。为此造成J工作持续时间延长24天，费用增加6万元，甲施工单位就此提出工期和费用索赔。问题1.事件1中，监理单位应如何答复?说明理由。
问答题1．试述无节奏流水施工的特点。 2．组织无节奏流水施工并绘制流水施工计划横道图。 3．确定此流水施工的流水步距、流水工期及施工队总数。
问答题某工程项目批准立项后进行公开招标，经招标工作领导小组研究规定了招标工作程序，招标工作中出现了以下问题： (1)招标文件规定本地区单位参加投标不需要垫资，外地区单位参加投标需要垫资20万元。市建管办指定蓝天公司为其代理招标事务，并负责招标预备会议与开标会议。 (2)招标工作主要程序确定为：①成立招标工作小组；②发布招标公告和资格预审通告；③编制标底；④编制招标文件；⑤发放招标文件；⑥接收投标文件；⑦投标单位资格审查；⑧开标；⑨评标；⑩确定中标单位；(11)组织现场勘察和招标答疑；(12)签订承包合同；(13)发出中标通知书。 (3)五家单位参加投标，其中乙公司在投标截止日期时间之前报送的新报价方案在原报价的同时提出报价降低新方案，经项目经理签字后送招标书，招标方以“一标一投”为理由拒绝该公司报送新的方案。 (4)由于时间紧迫，建设单位直接邀请5位技术经济专家参加评标。评标时发现有两家报价较低且相同，评委会决定对其中资质较好的一个公司提出建议降低标价，结果该公司中标。 问题：1. (1)该项目的招标工作程序是否妥当? (2)按照目前国内招投标管理的有关规定，上述事件中哪些是正确的?哪些是错误的? (3)按招投标有关法规规定必须进行招标的建设项目有哪些? (4)根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同(示范文本)》的有关规定，判断下列的叙述是否正确。 ①招标投标法中规定的招标方式有公开招标和邀请招标两种。( ) ②招标单位可以针对不同的投标单位采用不同的标底进行评标。( ) ③招标人和中标人应当自中标人收到中标通知书之日起30日内订立书面合同。( ) ④合同双方发生争议可通过协商、有关部门的调解、按合同约定的仲裁条款申请仲裁、向有管辖权的法院起诉解决。( ) ⑤变更合同价款的调整原则中包括：合同中只有类似于变更工程的单价时，由承包方提出相应价格，经监理工程师确认后执行。( )
问答题【背景资料】 某住宅小区工程，个体户张某受现场工长私下雇用，组织人员进行QTZ315型塔吊安装，张某从市场租来一台汽车吊装机并找来8名民工，口头向大家分配了任务。在安装完塔身、塔顶、平衡臂后，着手安装起重臂。起重臂作为细长构件，吊装时对吊点位置、吊索拴系方式、重心所处位置均有严格的技术要求。按规定本应设置3个吊点，6根吊索，而张某等人仅设2个吊点，4根吊索，并且在吊索未拴牢的情况下，将起重臂吊起。起重臂根铰点销轴安装完毕后，5名工人爬上起重臂，安装拉杆。这时一处吊点的钢丝绳将起重臂2根侧向斜腹杆拉断，起重臂弹起后又瞬间下落，起吊钢丝绳崩断，起重臂砸向地面，起重臂上的5名工人4人死亡，1人重伤。 【问题】1. 1．这起事故发生的原因有哪些? 2．这起事故应由哪些人承担相应的责任? 3．专项施工方案的主要内容应包括哪些内容? 4．塔吊安装操作应注意哪些事项?
问答题[案例1] 某公共建筑项目，由甲建筑公司中标，中标后，主体结构由自己单位施工，把装饰工程和设备安装工程分别分包给乙、丙、丁三个专业公司，并签订了分包合同。在施工验收过程中发现装饰工程中人造木板甲醛含量超标，建筑物外门窗漏水，电梯安装中损坏了重要零部件等严重质量问题。发包方对承包方甲公司提出了返工的要求，并要求对因此而增加的费用进行索赔。承包方甲公司认为事故属于分包单位所承担的工作范畴，总包不应承担责任，并且当初选择分包时已将分包单位资质报审表报给了业主，并得到了工程监理的签认。 问题：1.(1)发包方向总承包方追究质量责任是否正确? (2)写出理由。 (3)写出建筑工程的保修范围? (4)在正常使用条件下，建设工程最低保修期限是如何规定的?
问答题某市越江隧道工程全部由政府投资。该项目为该市建设规划的重要项目之一，且已列入地方年度固定资产投资计划，概算已经主管部门批准，征地工作尚未全部完成，施工图及有关技术资料齐全。现决定对该项目进行施工招标。因估计除本市施工企业参加投标外，还可能有外省市施工企业参加投标，故业主委托咨询单位编制了两个标底，准备分别用于对本市和外省市施工企业投标价的评定。业主对投标单位就招标文件所提出的所有问题统一做了书面答复，并以备忘录的形式分发给各投标单位，为简明起见，采用表格形式(见表8—1)。 表8-1 招标文件答疑备忘录 序号 问题 提问单位 提问时间 答复 1 ┆ n 在书面答复投标单位的提问后，业主组织各投标单位进行了施工现场踏勘。在投标截止日期前 10日，业主书面通知各投标单位，由于某种原因，决定将收费站工程从原招标范围内删除。 [问题]1．该项目的标底应采用什么方法编制?简述其理由。 2．业主对投标单位进行的资格预审应包括哪些内容? 3．该项目施工招标在哪些方面存在问题或不当之处?请逐一说明。
问答题在施工公开招标中，有A、B、C、D、E、F、G、H等施工单位报名投标，经资格预审均符合要求，但建设单位以A施工单位是外地企业为由不同意其参加投标。 评标委员会由5人组成，其中当地建设行政管理部门的招标投标管理办公室主任1人、建设单位代表1人、政府提供的专家库中抽取的技术经济专家3人。 评标时发现，B施工单位投标报价明显低于其他投标单位报价且未能合理说明理由；D施工单位投标报价大写金额小于小写金额；F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求；H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项；其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。 建设单位最终确定G施工单位中标，并按照《建设工程施工合同(示范文本)》与该施工单位签订了施工合同。 工程按期进入安装调试阶段后，由于雷电引发了一场火灾。火灾结束后48h内，G施工单位向项目监理机构通报了火灾损失情况：工程本身损失150万元；总价值100万元的待安装设备彻底报废；G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元，租赁的施工设备损坏赔偿10万元；其他单位临时停放在现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁。另外，大火扑灭后G施工单位停工5d，造成其他施工机械闲置损失2万元以及必要的管理保卫人员费用支出1万元，并预计工程所需清理、修复费用200万元。损失情况经项目监理机构审核属实。 问题1.在施工招标资格预审中，建设单位认为A施工单位没有资格参加投标是否正确?说明理由。
问答题在施工公开招标中，有A、B、C、D、E、F、G、H等施工单位报名投标，经资格预审均符合要求，但建设单位以A施工单位是外地企业为由不同意其参加投标。 评标委员会由5人组成，其中当地建设行政管理部门的招投标管理办公室主任1人、建设单位代表1人、政府提供的专家库中抽取的技术经济专家3人。 评标时发现，B施工单位投标报价明显低于其他投标单位报价且未能合理说明理由；D施工单位投标报价大写金额小于小写金额；F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求；H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项；其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。 建设单位最终确定G施工单位中标，并按照《建设工程施工合同(示范文本)》与该施工单位签订了施工合同。 工程按期进入安装调试阶段后，由于雷电引发了一场火灾。火灾结束后48小时内，G施工单位向项目监理机构通报了火灾损失情况：工程本身损失150万元；总价值100万元的待安装设备彻底报废，G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元，租赁的施工设备损坏赔偿10万元；其他单位临时停放在现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁。另外，大火扑灭后G施工单位停工5天，造成其他施工机械闲置损失2万元以及必要的管理保卫人员费用支出l万元，并预计工程所需清理、修复费用200万元。损失情况经项目监理机构审核属实。 [问题]1．在施工招标资格预审中，建设单位认为A施工单位没有资格参加投标是否正确?说明理由。 2．指出施工招标评标委员会组成的不妥之处，说明理由，并写出正确作法。 3．判别B、D、F、H四家施工单位的投标是否为有效标?说明理由。 4．安装调试阶段发生的这场火灾是否属于不可抗力?指出建设单位和G施工单位应各自承担哪些损失或费用(不考虑保险因素)?
问答题(二)某施工单位与业主签订了某综合楼工程施工合同。经过监理方审核批准的施工进度网络图如下图所示(时间单位：月)，假定各项工作均匀施工。在施工中发生了如下事件：事件一：因施工单位租赁的挖土机大修，晚开工2d。事件二：基坑开挖后，因发现了软土层，施工单位接到了监理工程师停工的指令，拖延工期10d。事件三：在主体结构施工中，因连续罕见特大暴雨，被迫停工3d。问题：1．分别指出图中的关键工作及关键线路。2．求出总工期是多少个月?3．施工单位对上述哪些事件向业主要求工期索赔成立，哪些不成立?并说明理由。4．施工单位决定采用工期一成本调整法进行工期压缩调整，请问工期一成本调整法的调整原则是什么?