问答题某安装公司承接一栋住宅楼的电气安装工程的施工任务，为了降低成本，项目经理低价购进质量低劣的电气仪表和保护装置，未经过产品质量检验即投入了使用，并隐瞒了建设单位和监理单位。工程完工后，通过验收交付使用，过了保修期后一些仪表和保护装置出现质量问题，受到用户投诉。
问题：
问答题对钢结构焊接件的质量问题处理方案的实施方法包括哪些?
问答题如何正确使用和管理安全标识?
问答题某设备工程采用FIDIC《生产设备和设计—施工合同条件》。雇主分别与A公司订立了《雇主/咨询工程师服务协议书》，与B公司订立了《生产设备和设计—施工合同》。在合同履行过程中，发生了下述事件： 事件一：在B公司制造生产设备期间，工程师要求对生产设备的制造工艺进行实地检验，但B公司以生产设备的制造工艺涉及其商业秘密为由，拒绝安排工程师进入设备制造厂进行检验。 事件二：生产设备制造完毕，在运往安装现场途中遭遇暴风雪，交通中断，使得设备进场比预计时间迟延，导致安装工程延误了2天进行。对此，承包商提出索赔，要求延长竣工时间2天，并补偿2天的停工损失。 事件三：生产设备安装完毕，依照合同要求对生产设备进行竣工试验，在启动前试验时，发现由于雇主提供的基础工程出现沉降，导致不能进行启动试验，故对基础工程进行了修复，延误了2天的启动试验。进行启动试验时，发现由于生产设备的设计缺陷，影．响了生产设备运行的可靠性，又对生产设备进行了修补，因此导致竣工试验延误了3天。生产设备的竣工试验通过后，B公司向工程师提出索赔，要求延长竣工时间5天，补偿5天停工损失。 问题
问答题某机械厂为扩大生产能力，新建压力加工车间，该车间的土建工程已全部完成。某机电安装公司通过招投标后，中标承建该车间的机电设备安装工程。该压力加工车间其中有一台2000kN液压机安装，液压机是三梁四柱结构形式，总重量约为180t，最重部件下横梁为45t，最长部件每根立柱9.50m、直径820mm，液压系统的额定工作压力为10MPa，连接方法是焊接。
该液压系统的管道和阀门安装是液压机安装过程中的关键工序之一，为此项目经理部质检员制定工序质量检验计划。
问题：
问答题给水厂站施工中常用降水方法主要有哪些?
问答题某石化总公司需要安装一套炼化装置，决定将该工程通过招标投标方式确定承包人。经过一系列的投标、决标活动，最后选定某安装工程公司作为承包方。双方经过协商，于2007年2月1日签订了该安装工程承包合同。合同约定：2007年3月1日正式施工。施工前一个月，由石化总公司提供技术资料和设计图纸，并且在正式开工前将工程的用电、用水等前期问题解决。由安装公司按照石化总公司的要求负责材料的供应和所有的安装事项，全部工程造价50亿元人民币，石化总公司先行支付20亿元人民币，其余价款在竣工验收合格后一次付清，全部工程在合同签订之日起1年内完成。工程的保修期为3年。
合同签订后，石化总公司将有关图纸、资料等交给了安装公司，场地用水问题也已解决。但是直到2007年3月15日，石化总公司仍然没有解决场地用电的问题，导致安装公司被迫停工，停工造成的损失达12万余元。
至2007年12月底，主体工程已基本完成。由于开工前延误了工期，为了在合同期内完工，安装公司征得石化总公司的同意，将该工程的部分工程分包给了某专业安装公司，专业安装公司又将该工程中部分设备安装工程转包给了某县安装公司。工程验收时发现，该专业安装公司的分包部分工程及转包的设备安装质量均没有达到合同约定的标准。石化总公司要求安装公司按照合同约定承担违约责任。安装公司认为，部分工程分包是因为石化总公司开工时没有按照约定提供用电导致工期延误，为了加快工程进度而采取的一种措施，分包时石化总公司也表示了同意，自己不应承担责任，应当由该专业安装公司承担全部责任，而该专业安装公司的财产只能承担部分损失，没有承担全部损失的能力。石化总公司提出，专业安装公司没有能力承担的部分应当由安装公司承担，安装公司则提出应当由自己和石化总公司双方分担。双方协商不成，诉至法院。
问题：
问答题采用平行发包模式，设备试车不合格的合同责任如何划分?假设5台设备试车是独立事件，分析每一事件的索赔关系。
问答题建设单位就某工程项目与甲施工单位签订了施工总承包合同。经建设单位同意，甲施工单位选择了乙施工单位作为分包单位。在合同履行中，发生了如下事件：
事件1：在合同约定的工程开工日前，建设单位收到甲施工单位报送的“工程开工报审表”后即予处理：考虑到施工许可证已获政府主管部门批准且甲施工单位的施工机具和施工人员已经进场，便审核签认了“工程开工报审表”。
事件2：在施工过程中，甲施工单位的资金出现困难，无法按分包合同约定支付乙施工单位的工程款。乙施工单位向项目监理机构提出了支付申请。项目监理机构受理并征得建设单位同意后，即向乙施工单位签发了付款凭证。
事件3：专业监理工程师在巡视中发现，乙施工单位施工的某部位存在质量隐患，专业监理工程师随即向甲施工单位签发了整改通知。甲施工单位回函称，建设单位已直接向乙施工单位付款，因而甲施工单位对乙施工单位施工的工程质量不承担责任。
事件4：甲施工单位向建设单位提交了工程竣工验收报告后，建设单位于2003年9月20日组织勘察、设计、施工、监理等单位竣工验收，工程竣工验收通过，各单位分别签署了质量合格文件。建设单位于2004年3月办理了工程竣工备案。因使用需要，建设单位于2003年10月初要求乙施工单位按其示意图在已验收合格的主管道上开口焊接支管，并于2003年10月底正式将该工程投入使用。2005年2月该主管道发生大量泄漏，经监理单位组织检查，确认是焊接支管时焊缝质量有问题所致。建设单位认为工程还在保修期，要求甲施工单位无偿修理。建设行政主管部门对责任单位进行了处罚。
问题：
问答题某机电安装工程公司总承包一大型制药厂设备安装工程。合同约定，工程设备和主材由业主采购提供。 管道工程安装时，因业主提供的水泵迟迟不能到货而影响工期，项目部为保证施工进度自行采购部分水泵并进行安装，安装后被监理工程师发现，下令停工。经与业主协商，同意采用项目部购买的水泵。在试压时，发现项目部购买的水泵密封部位泄漏。 地下管网施工中，因设计图纸修改，增加了施工内容和工程量，业主仍坚持合同工期不变。为此项目部提出合同变更和索赔的申请。 该工程施工环境不确定因素较多，工期紧、任务重，项目部在施工准备阶段制订了人力资源储备预案，因施工范围扩大超过预期，该预案仍不能满足工程进度需要。 为赶工期，项目部将制药厂合成工段的压缩机安装分包给具备施工资质的施工单位。项目部编制了该工程施工组织设计，并编制压缩机施工方案，向分包单位进行交底，然后由分包单位组织施工。 【问题】
问答题某机电安装工程系外资贷款项目，业主与承包商签订了施工合同。施工合同《专用条件》规定：钢材、木材、水泥由业主供货到现场仓库，其他材料由承包商自行采购。 在工程施工过程中，因业主提供的钢筋未到，使该项作业从10月3日至10月16日停工(该项作业的总时差为零)。 10月7日至10月9日因停电、停水使设备基础砌筑停工(该项作业的总时差为4天)。 10月14日至10月17日因施工机械发生故障使设备调试迟开工(该项作业的总时差为4天)。 为此，承包商于10月20日向工程师提交了一份索赔意向书，并于10月25日送交了一份工期、费用索赔计算书和索赔依据的详细材料。其计算书的主要内容如下： 1．工期索赔 (1)钢筋未到：10月3日至10月16日停工，计14天。 (2)设备基础砌筑：10月7日至10月9日停工，计3天。 (3)设备调试：10月14日至10月17日迟开工，计4天。 总计请求顺延工期：21天 2．费用索赔 (1)窝工机械设备费： 一台塔吊：14×234＝3276(元) 一台混凝土搅拌机：14×55＝770(元) 一台设备调试设备机：7×24＝168(元) 小计：4214(元) (2)窝工人工费： 钢筋未到：35×20.15×14＝9873.50(元) 设备基础砌筑：30×20.15×3＝1813.50(元) 设备调试：35×20.15×4＝2821.00(元) 小计：14508.00(元) (3)保函费延期补偿：(1500×10%×6‰/365)×21＝517.81(元) (4)管理费增加：(4214+14508.00+517.81)×15%＝2885.97(元) (5)利润损失：(4214+14508.00+517.81+2885.97)×5%＝1106.29(元) 经济索赔合计：23232.07元 问题
问答题某变压器厂装配车间为全钢结构厂房，跨度为28m，长180m，轨道中心跨距为22m，轨道顶标高22.5m。某安装公司承接了一台160/40t桥式起重机安装工程，起重机自重175.8t，安装工期15天。为了确定能保证安全可靠、保证工期、降低成本的吊装方案，已初选出用汽车吊吊主梁分片吊装方案和用扒杆吊装方案。根据调查资料和该公司实践经验及该公司租用大型汽车吊的实际情况，已定出各评价的权重及方案的评分值见下表。
评价要素及各方案评分值
序号
评价要索(n)
权重值(%)B
方案满足程度(%)A
汽车吊装(E1)
扒杆吊装(E2)
1
吊装安全
20
20
15
2
吊装成本
40
10
40
3
吊装工期
15
15
10
4
操作难度
15
15
10
5
客观条件
10
10
10
问题：
问答题某火力发电厂需要安装两台大型锅炉，业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时，业主为了约束承包商以保证工程质量，要求承包商支付履约保证金50万元，业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程进度、工程质量、工程价款和违约责任等都作了具体约定。
施工合同在履行过程中，在基础工程施工时，碰到地下有较大的古墓和文物，使整个工期停工20天；主体工程施工中，由于施工用的吊车没能及时运抵现场，使进度计划中关键线路上的部分工作停了10天；两次停工承包商都及时向业主提出了工期索赔申请，并及时提供了施工记录和有关资料。
问题：
问答题判别B、D、F、H四家施工单位的投标是否为有效标，并说明理由。
问答题请对B、C、D、E、F、H六项工作的设备安装及试车结果没通过的责任进行界定。
问答题【背景】某机电工程项目的分项工程网络计划见下图，计算工期为16天。根据技术方案，确定A→B→F三项工作用一台机械施工。图1【问题】(1)请分别以A→B→E→F和B→A→F的顺序改变原计划，绘出它们的施工网络计划图。(2)计算两个施工方案的工期，找出关键线路，并求出他们的机械闲置时间。(3)评价两个方案的优劣，选出最优方案。
问答题总承包方履行合同的职责有哪些?
问答题某施工企业通过投标获得了某机电安装工程的施工总承包任务，该施工企业中标后的第10天与业主签订了固定总价机电安装施工总承包合同。随后，该施工企业将部分主体工程分包给具有相应资质条件的分包人，并签订了分包合同。施工总承包合同中约定的合同工期为380天，而依据施工预算定额该工程工期应为360天。在合同履行过程中，施工总承包单位发现施工图设计文件中提供的某些工程尺寸有误，遂提出更正。
问题1．按承包工程的范围不同可将工程承包合同分为哪几类?
2．该工程中的分包合同是否成立?为什么?
3．该工程的实际工期为多少天?为什么?
4．订立工程承包合同应遵循的原则是什么?
5．如果该工程的工程量增加，那么施工总承包合同的合同价款应如何调整?该工程中的工程量风险和价格风险由谁来承担?
6．简述工程承包合同的变更程序。
问答题某大型机床厂机电安装工程项目，通过招标投标，最终某设备安装工程公司中标，并签订了总承包合同，该设备安装工程公司与某机床生产企业签订了采购合同。
总承包合同中约定总承包企业承担工程设备的采购任务，总承包企业在订立采购合同后，派人进驻机床生产企业进行监造。
为了创造正常的施工条件和提高工程质量，该设备安装工程公司加强了该工程设备和材料的质量控制。
问答题某环保工程项目合同工期为20个月，建设单位委托某监理公司承担施工阶段监理任务。经总监理工程师审核批准的施工进度计划如图1所示，假定各项工作均匀速施工。问题